Retour aux résultats

Marché de travaux - Remise à neuf de 35 logements avant relocation

Client

EVOLEA

Marché

Travaux

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

20/08/2025

Alloti

Non

Clôture

22/09/2025

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché de travaux - Remise à neuf de 35 logements avant relocation
Lieu d'exécution: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: Travaux de remise à neuf de 35 logements avant relocation comprenant principalement la réfection totale des sols, murs, plafonds et boiseries ainsi que le remplacement des meubles de cuisine et salle de bain y compris vasque et robinetterie.

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 7 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (préciser, si possible, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux). Maximum 10 références, les plus pertinentes.
4. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant attestations amiante SS4 opérateurs et encadrant, ou une attestation d'inscription aux formations SS4, ou une attestation sur l'honneur engageant le candidat à former son personnel pour l'exécution du chantier.
5. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.

Niveau(x) minimal(aux): 5. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 50
Délai d'exécution - 30
Valeur technique - 20

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 22/09/2025 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 25-207-00-00-M
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Marina Leconte
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Pascal GIACOMONI
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: pgiacomoni@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/



 Mots-clés

Il reste 16 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

AO_PM_2025_013 : Prestations de diagnostics immobiliers de travaux, à la relocation et avant-vente.

CLIENT:

GROUPE VILOGIA - Pôle Achats DSP

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

11/09/2025

contrat de réalisation de diagnostics de l'état des installations intérieures Gaz et Electricité avant relocation

CLIENT:

Sa hlm du cotentin

REGION:

Normandie

CLÔTURE:

30/09/2025

Travaux de remise en état de logements pour la relocation au coup par coup, en tous corps d'état sur divers groupes du département de la Seine-Maritime

CLIENT:

HABITAT 76

REGION:

Normandie

CLÔTURE:

12/09/2025

Marché de travaux - Remise En Etat de Logements - Patrimoine SEMIGA

CLIENT:

SEMIGA

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

26/09/2025

TF055848 Travaux pour la remise aux normes des logements de fonction STE

CLIENT:

Ministère de la Justice

REGION:

CLÔTURE:

16/09/2025

Travaux de Réhabilitation de 29 logements au Clos Les Primevères à Château neuf sur Cher

CLIENT:

France Loire (45)

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

10/09/2025

Travaux de remise en état dans les logements du patrimoine d'orvitis.

CLIENT:

IDELIANS

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

11/09/2025

Marché de recensement de l'accessibilité du patrimoine de SIA HABITAT avant l'année 2008

CLIENT:

SIA HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

06/10/2025

ST SYMPHORIEN D'OZON (69) : marché privé de travaux pour la construction de 5 villas individuelles & de 35 logements en collectif

CLIENT:

ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13)

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

22/09/2025

Accord cadre à bons de commande pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb avant travaux

CLIENT:

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

11/09/2025