Retour aux résultats

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement passage Joffre à Kingersheim

Client

Sivom Mulhouse Sud Alsace

Marché

Travaux

Région

Grand-Est

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

02/06/2026

Alloti

Non

Clôture

01/07/2026

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
68


Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sivom Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Nazon Pierre-Victor, 25 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE tél. : 03-89-43-21-30 Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_3090_1164379.html.



Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement passage Joffre à Kingersheim


Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Pour la Régie des eaux m2A, les travaux concernent le renouvellement de la conduite d'eau et des branchements soit :

- La pose de 161 ml de conduite de distribution d'eau potable DN 80mm ;
- La pose de 210 ml de conduite de distribution d'eau potable DN 100 mm ;
- La reprise des branchements particuliers sur la nouvelle conduite.

Pour le SIVOM, les travaux concernent la suppression d'un réseau d'eau pluvial en amiante ciment et le renouvellement du réseau d'assainissement soit :

- La dépose de 600 ml de collecteur unitaire en DN 200-300-400 et 500 y compris la dépose de collecteur en amiante ciment DN 200-250 sur 230ml ;
- La dépose des 28 tabourets-siphon et de leurs branchements en amiante ciment ;
- La pose de 600 ml de collecteur d'assainissement en grès DN 200-300-400 et 500mm ;
- La reprise des 44 branchements existants en amiante DN 150.

La pose des conduites eau et collecteurs assainissement se fera en tranchée commune.

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 01 Juillet 2026 à 12:00



Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 2607

Renseignements complémentaires : Pour la bonne exécution de ces travaux dans les conditions spécifiques du site, il a été constitué un groupement de commande entre la régie Eau m2A et le Sivom Mulhouse Sud Alsace, ce dernier est désigné coordonnateur de groupement et mènera la préparation et passation du marché public à procédure adaptée nécessaire, ainsi que les opérations de choix du soumissionnaire, en concertation avec la Régie de l'eau m2A.



Renseignement(s) technique(s)

M. Alexandre WININGER (pour la partie assainissement)

Tél : 03.89.60.61.58

Mail : j.augelmann@sivom-mulhouse.fr



M. Florent DUCOTTET (pour la partie eau potable)

Tél : 03.89.33.79.64

Mail : Florent.Ducottet@m2a.fr



Renseignement(s) administratif(s)

M. Pierre-Victor NAZON

Tél : 03.89.60.61.57

Mail : p-v.nazon@sivom-mulhouse.fr

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg, Téléphone : 03-88-21-23-23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr


Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 Juin 2026.



 Mots-clés

Il reste 20 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue des pierres à Pfastatt

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

24/06/2026

Travaux de renouvellement et extension de réseaux d'eau potable et d'assainissement

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

10/06/2026

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue de Heimsbrunn et rue principale à Reiningue

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

19/06/2026

Travaux d'adduction, réhabilitation et renouvellement sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement

CLIENT:

COMMUNE DE CANÉJAN

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

15/06/2026

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rues Saint-Maurice, Ballersdorf et Saint-Blaise à Mulhouse

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

24/06/2026

Renouvellement des réseaux d'assainissement collectif et renouvellement des réseaux d'eau potable - St Just Luzac - Rues du Bois Château et William Bertrand

CLIENT:

Eau 17

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

08/07/2026

Travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées dans la « Rue du Coteau du Roi » à Loches (37)

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE - RÉGIE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

19/06/2026

Marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de renouvellement d'ouvrages d'assainissement d'eaux usées : LE CHEYLARD - Rive droite de la Dorne - Aric Ouest - Renouvellement d'une conduite d'assainissement - BELSENTES - Secteur Françon/Les Collanges - Phase 1 - Renouvellement d'une conduite de transport des eaux usées

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL'EYRIEUX

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

03/06/2026

Relance après déclaration sans suite - ACCORD-CADRE MONO ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE - TRAVAUX DE CREATION, RENOUVELLEMENT, REHABILITATION ET AMENAGEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT-TERRITOIRE CDA ROCHEFORT OCEAN.

CLIENT:

Eau 17

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

15/06/2026

ASSAINISSEMENT - Marché n°261081 ayant pour objet des travaux pour le renouvellement de la station d'épuration de Meymans - Commune de Beauregard- Baret

CLIENT:

VALENCE ROMANS AGGLO

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

19/06/2026