Retour aux résultats

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rues Saint-Maurice, Ballersdorf et Saint-Blaise à Mulhouse

Client

Sivom Mulhouse Sud Alsace

Marché

Travaux

Région

Grand-Est

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

02/06/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

24/06/2026

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
68


Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sivom Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Nazon Pierre-Victor, 25 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE tél. : 03-89-43-21-30 Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_3090_1164356.html.



Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rues Saint-Maurice, Ballersdorf et Saint-Blaise à Mulhouse


Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Pour la Régie des eaux m2A, les travaux concernent le renouvellement de la conduite d'eau et des branchements soit :

- La pose en lieu et place de 220 ml de conduite de distribution en eau potable en fonte ductile DN 80 ;
- Le renouvellement de 15 branchements ;
- La pose de trois hydrants DN 80 ;
- La pose de 3 communicateurs avec reprise provisoire des branchements existants, dépose et transport des anciennes conduites.

Pour le SIVOM, les travaux concernent le renouvellement du réseau d'assainissement soit :

- La dépose de 150 ml de collecteur d'assainissement en grès et en béton
DN 250 ;
- La pose de 150 ml de collecteur d'assainissement en grès DN 250 ;
- La dépose de 2 tabourets-siphon et de leurs branchements ;
- La pose de 2 tabourets-siphon et de leurs branchements ;
- La reprise des 17 branchements existants en grès DN 150.

La pose des conduites eau et collecteurs assainissement se fera en tranchée commune.

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 24 Juin 2026 à 12:00



Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 2605

Renseignements complémentaires : Pour la bonne exécution de ces travaux dans les conditions spécifiques du site, il a été constitué un groupement de commande entre la régie Eau m2A et le Sivom Mulhouse Sud Alsace, ce dernier est désigné coordonnateur de groupement et mènera la préparation et passation du marché public à procédure adaptée nécessaire, ainsi que les opérations de choix du soumissionnaire, en concertation avec la Régie de l'eau m2A.



Renseignement(s) technique(s)

M. Lucas MAURER (pour la partie assainissement)

Tél : 03.89.50.79.02

Mail : l.maurer@sivom-mulhouse.fr



M. Jean-Roch GARAUD (pour la partie eau potable)

Tél : 03.89.32.58.39

Mail : jean-roch.garaud@m2a.fr



Renseignement(s) administratif(s)

M. Pierre-Victor NAZON

Tél : 03.89.60.61.57

Mail : p-v.nazon@sivom-mulhouse.fr

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg, Téléphone : 03-88-21-23-23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr


Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 Juin 2026.



 Mots-clés

Il reste 19 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue des pierres à Pfastatt

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

24/06/2026

Marché de travaux concernant des travaux d'aménagement de la Rue Maurice Thorez et de la Rue du Conroy à Moyeuvre-Grande

CLIENT:

VIVEST (57)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

17/06/2026

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue de Heimsbrunn et rue principale à Reiningue

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

19/06/2026

Renouvellement des réseaux d'assainissement collectif et renouvellement des réseaux d'eau potable - St Just Luzac - Rues du Bois Château et William Bertrand

CLIENT:

Eau 17

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

08/07/2026

Travaux de renouvellement et extension de réseaux d'eau potable et d'assainissement

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

10/06/2026

Travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées dans la « Rue du Coteau du Roi » à Loches (37)

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE - RÉGIE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

19/06/2026

2026/Saint-Jean-De-Sixt - Route de Corengy - Restructuration de voirie et renouvellement des réseaux d'eaux pluviales, d'eau potable et d'eaux usées-334

CLIENT:

O DES ARAVIS

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

19/06/2026

Renouvellement du réseau d'eau potable rue de Saint-Pol à Ostreville, rue de Roëllecourt et rue de Bailleul aux Cornailles à Marquay

CLIENT:

SIAEP OSTREVILLE MARQUAY

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

15/06/2026

Travaux d'enfouissement et de requalification des rues Belle rue Saint-Laurent et sous les Saints à Orléans (3 lots)

CLIENT:

ORLÉANS MÉTROPOLE

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

05/06/2026

Travaux de renouvellement des réseaux unitaires et d'eau potable rue Abel Ferry à Epinal

CLIENT:

Communauté d'Agglo d'Epinal

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

21/06/2026