Retour aux résultats

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue des pierres à Pfastatt

Client

Sivom Mulhouse Sud Alsace

Marché

Travaux

Région

Grand-Est

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

02/06/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

24/06/2026

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
68


Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sivom Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Nazon Pierre-Victor, 25 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE tél. : 03-89-43-21-30 Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_3090_1164370.html.



Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue des pierres à Pfastatt


Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Pour la Régie des eaux m2A, les travaux concernent le renouvellement de la conduite d'eau et des branchements soit :

- 276 ml conduite DN 100mm,
- 26 branchements,
- 2 PEI DN 100mm.

Pour le SIVOM, les travaux concernent le renouvellement du collecteur d'assainissement et des branchements soit:

- La dépose et le renouvellement de 260 ml de collecteur d'assainissement en grés DN 300mm,
- Le renouvellement de 4 branchements, dont 2 en amiante-ciment,
- La reprise de 21 branchements sur le nouveau collecteur,
- Le renouvellement de 6 tabourets-siphons.

La pose des conduites eau et collecteurs assainissement se fera en tranchée commune.

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 24 Juin 2026 à 12:00



Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 2606

Renseignements complémentaires : Pour la bonne exécution de ces travaux dans les conditions spécifiques du site, il a été constitué un groupement de commande entre la régie Eau m2A et le Sivom Mulhouse Sud Alsace, ce dernier est désigné coordonnateur de groupement et mènera la préparation et passation du marché public à procédure adaptée nécessaire, ainsi que les opérations de choix du soumissionnaire, en concertation avec la Régie de l'eau m2A.



Renseignement(s) technique(s)

M. Julien AUGELMANN (pour la partie assainissement)

Tél : 03.89.60.72.12

Mail : j.augelmann@sivom-mulhouse.fr



M. Florent DUCOTTET (pour la partie eau potable)

Tél : 03.89.33.79.64

Mail : Florent.Ducottet@m2a.fr



Renseignement(s) administratif(s)

M. Pierre-Victor NAZON

Tél : 03.89.60.61.57

Mail : p-v.nazon@sivom-mulhouse.fr

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la paix, 67070, Strasbourg, Téléphone : 03-88-21-23-23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr


Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 Juin 2026.



 Mots-clés

Il reste 19 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rue de Heimsbrunn et rue principale à Reiningue

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

19/06/2026

Travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées dans la « Rue du Coteau du Roi » à Loches (37)

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE - RÉGIE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

19/06/2026

Marché de travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement rues Saint-Maurice, Ballersdorf et Saint-Blaise à Mulhouse

CLIENT:

Sivom Mulhouse Sud Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

24/06/2026

Travaux de renouvellement et extension de réseaux d'eau potable et d'assainissement

CLIENT:

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

10/06/2026

Renouvellement des réseaux d'assainissement collectif et renouvellement des réseaux d'eau potable - St Just Luzac - Rues du Bois Château et William Bertrand

CLIENT:

Eau 17

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

08/07/2026

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 53 logements sociaux et 8 logements en accession sociale à ILLZACH - Rue des Vosges / Rue de Pfastatt

CLIENT:

SOMCO

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

22/06/2026

Travaux d'adduction, réhabilitation et renouvellement sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement

CLIENT:

COMMUNE DE CANÉJAN

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

15/06/2026

Travaux de renouvellement des réseaux unitaires et d'eau potable rue Abel Ferry à Epinal

CLIENT:

Communauté d'Agglo d'Epinal

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

21/06/2026

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées - Rue Benoit d'Azy et Rue du Dr Lévêque à Fourchambault

CLIENT:

Communauté d'agglomération de Nevers

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

04/06/2026

Travaux de renouvellement du réseau et des branchements d'eau potable rue Holweg à Vendenheim

CLIENT:

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

16/06/2026