Travaux d'aménagement de l'espace central- partie haute du village provençal dans le Parc de la Duranne à Aix-en-Provence

: SEMEPA - 4 Rue Lapierre BP 60170 13606 Aix en provence cedex 1
: Travaux d'aménagement de l'espace central- partie haute du village provençal dans le Parc de la Duranne à Aix-en-Provence
: Le titulaire s'engage à réaliser les travaux en 16 mois y compris période de préparation (30 jours calendaires).
Le délai d'exécution du marché démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. La notification du marché au titulaire vaut ordre de service prescrivant le démarrage d'exécution du marché.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
: Marché alloti
Lot 1: Voirie et réseaux humides
Lot 2: Réseaux secs
: Cette consultation est une procédure adaptée ouverte en application des dispositions de l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du R�glement des achats de la SEMEPA.
: Les variantes techniques ne sont pas autorisées et aucune prestation supplémentaire alternative ou éventuelle n'est prévue.

Le délai de validité des offres est de 180 jours.
: Pour les 2 lots, les critÃ?res retenus pour le jugement des offres sont les suivants :
1/ Prix des travaux, sur 70 points
2/ Valeur technique, sur 30 points
La valeur technique est décomposée en 2 sous - crit�res :
1/ Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le respect des délais contractuels des travaux :
Ce sous -crit�re est apprécié au regard :
- des rendements prévisionnels annoncés ;
- du matériel mis en oeuvre spécifiquement pour le chantier ;
- des moyens humains (nombre de personnes affecté à l'opération, nombre d'équipes, de cadre et d'ouvriers).
2/ Pertinence de de l'organisation générale du chantier pour, minimiser la gêne aupr�s des riverains et pour, travailler en coordination avec les entreprises déjà en travaux dans le secteur du « village provençal » (entreprises de construction des logements et entreprise de réalisation des VRD).
Ce sous-crit�re est apprécié au regard :
-des mesures pour garantir la sécurité dans le chantier et aux abords ;
-des dispositifs mis en place pour réduire les nuisances dans le quartier ;
-de la méthodologie pour faciliter les interfaces avec les autres entreprises en cours de travaux dans le « village provençal » (entreprises de construction des logements et entreprises de réalisation des VRD).

Conformément au R�glement des achats de la SEMEPA, une négociation, portant sur les crit�res de jugement des offres, pourra être engagée, avec les 3 meilleurs candidats de chaque lot, au regard des crit�res de jugement. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
: Date limite de réception des offres : le 05 janvier 2026 à 12h00.00
: Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le site www.achatpublic.com
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_oU_bIRsGIM
: Le 25 novembre 2025