Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de réhabilitation de 16 logements et création de 2 logements à Choisy le Roi

Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne
Direction Technique du Patrimoine
9 route de Choisy
CS 50079
94048 Créteil cedex
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de réhabilitation de 16
logements et création de 2 logements à Choisy le Roi
Durée du marché : La durée d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.
La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois préparation de chantier de 2 mois incluse.
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 6 mois à compter de la notification de l'OS de démarrage de la tranche ferme.
Le délai d'exécution mentionné est un délai global, proposé par le maître d'ouvrage. Le candidat pourra proposer un délai global différent, en précisant, le cas échéant, l'incidence financière de cette modification.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite : Date limite de réception des offres : 19/05/2025 à 12h00

Renseignements divers : Une visite sur site est obligatoire.

Pour toute visite sur site, merci de contacter :
Responsable de secteur : Mme Emilie CHABAUDIE 06 73 15 07 94.
Gardien : M. Ali MOUSSAOUI 07 86 83 73 50

et de vous y rendre avec l'attestation de visite à faire signée.


Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante : www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le mardi 13 mai 2025 à 17 heures.

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le jeudi 15 mai 2025 à 17 heures.


Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
greffe.ta-melun@juradm.fr

Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
greffe.ta-melun@juradm.fr

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_YrhTxYAqU_