Installation d'alimentation électrique maintenance préventive Bobines gestion des déchets Solvants véhicule Cuve juridique écluse facturation médiation Fût de déchets Alternateurs machine électrique sécurité Tribunal administratif de Lille Direction de l'information légale et administrative 45315300 - Installations d'alimentation électrique Composants électriques Grand port maritime Chiffons contrôle environnemental système d'acquisition dynamique Rotor Pompes banc de test
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Client
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Marché
Travaux
Région
Hauts-de-France
Procédure
Appel d'offres
Publié le
04/11/2026
Moins de 5 jours
Alloti
Non
Clôture
26/11/2026
Site de dématérialisation
Accéder au profil acheteurDossier de consultation (DCE)
Le DCE n'était pas disponible au téléchargement
En vous abonnant, vous disposerez du lien vers l'appel d'offres sur le Profil Acheteur pour poser vos questions, suivre les mises à jour en temps réel et déposer votre candidature.
Voir les offres d'abonnementsCodes CPV
Détails de l'avis
Avis de marché - Avis n° 26-106950 du 03/11/2026
Avis de marché
Département(s) de publication :
59, 62
Annonce n°
26-106950
Section 1 -
Acheteur
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l’entité adjudicatrice
:
Activités portuaires
Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Description
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Identifiant de la procédure
:
f2e2e0d8-0b21-479c-ba2d-14c7e297795d
Identifiant interne
:
26EOO002
Type de procédure
:
Ouverte
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45315300
Installations d'alimentation électrique
2.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Ville
:
Dunkerque
Code postal
:
59140
Subdivision pays (NUTS)
:
Nord
(
FRE11
)
Pays
:
France
2.1.3
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
0
Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre
:
800,000
Euro
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
L'attribution de l'accord cadre pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la consultation. Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et le règlement de la consultation, ce dernier prévaudra. Il est prévu la possibilité de passer un ou des marché(s) public(s) sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires (article R2122-7 du code de la commande publique) dans les conditions prévues au CCAP de l'accord-cadre. Une visite sur site est facultative selon les conditions prévues dans le Règlement de consultation.
Base juridique
:
Directive 2014/25/UE
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Description
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Identifiant interne
:
26EOO002
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45315300
Installations d'alimentation électrique
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque - 2505 Route de l'Ecluse Trystram
Ville
:
Dunkerque
Code postal
:
59386
Subdivision pays (NUTS)
:
Nord
(
FRE11
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
8
An
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
0
Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre
:
800,000
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
non
Informations complémentaires
:
Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum de 800 000 euros HT pour sa durée maximale, passé en application des articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du code de la commande publique.
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
65
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Qualité des prestations jugée selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 (5% de la note globale) : Qualité des moyens humains mis à disposition pour réaliser les prestations de l'accord-cadre (habilitations électriques, compétences, expériences et effectif de l'équipe dédiée) - Sous-critère 2 (10% de la note globale) : Qualité des mesures prises pour assurer la sécurité sur les chantiers - Sous-critère 3 (5% de la note globale) : Qualité des moyens matériels sur site et en atelier mis à disposition pour réaliser l'accord-cadre: • Équipements d'atelier : o Tours à bobiner automatique, o Anneaux de bobinage, o Extracteur de bobines, o Cuves d'imprégnation, o Machines d'usinage mécanique. • Etuve ventilée et régulée • Banc d'essai moteur BT et HT • Banc de charge pour essais génératrices • Banc de test pompes (débit/pression) • Matériel de diagnostic : o Contrôle isolement, résistance, o Analyse rotor/stator, o Testeur à onde de choc pour détection défaut bobinage, o Caméra thermique • Moyens d'équilibrage et d'alignement - Sous-critère 4 (5% de la note globale) : Qualité de la méthodologie proposée pour les relevés des expertises et essais sur site, avec des exemples de propositions du candidat sur des contrats similaires avec : • Axe de progrès permettant une meilleure gestion et de suivi du contrat • Propositions de modifications et d'améliorations des gammes de maintenance (préventive, curative, prédictive) • Proposition pour le suivi du parc moteur et mise en place d'un historique des interventions
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
25
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale de l'offre jugée selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 (4% de la note globale) : Prévention et gestion des déchets issus de la maintenance : • Organisation du tri des déchets sur site et dans les ateliers. • Filières de traitement prévues pour les solvants, chiffons souillés, emballages, métaux, câbles, composants électriques, etc. • Traçabilité des déchets (bordereaux, prestataires agréés) • Mesures de réduction de la production de déchets. -Sous-critère 2 (3% de la note globale) : Réemploi, réparation et allongement de la durée de vie des équipements : • Capacité de l'entreprise à privilégier la réparation plutôt que le remplacement lorsque cela est techniquement pertinent. • Méthodes proposées pour augmenter la durée de vie des moteurs et alternateurs. - Sous-critère 3 (3% de la note globale) : Réduction des émissions liées aux déplacements et à la logistique: • Organisation des déplacements des équipes et des véhicules. • Type de véhicules utilisés
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_5r0rVQXJ7m
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.achatpublic.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Description de la garantie financière
:
Les garanties sont précisées à l'article 7 du CCAP.
Date limite de réception des offres
:
26/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
Le GPMD se réserve la possibilité de déroger au principe d'exclusivité de passation des bons de commande avec le(s) titulaire(s) de l'accord-cadre en les confiant à d'autres prestataires dans les conditions prévues dans l'accord-cadre.
Facturation en ligne
:
Requise
Montage financier
:
Crédits de fonctionnement et d'investissement du GPMD.
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Lille
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d’enregistrement
:
78359503600014
Adresse postale
:
Port 2505 - 2505 Route de l'Ecluse Trystram - BP 46534
Ville
:
Dunkerque
Code postal
:
59386
Subdivision pays (NUTS)
:
Nord
(
FRE11
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
aledez@portdedunkerque.fr
Téléphone
:
03 28 28 74 60
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL)
:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_5r0rVQXJ7m
Profil de l’acheteur
:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1
ORG-0002
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement
:
17590003400026
Adresse postale
:
5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville
:
Lille Cedex
Code postal
:
59014
Subdivision pays (NUTS)
:
Nord
(
FRE11
)
Pays
:
France
Point de contact
:
Greffe du Tribunal Administratif de Lille
Adresse électronique
:
Greffe.talille@juradm.fr
Téléphone
:
+33 359542342
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
b1d3a544-b085-4b2e-a294-29ebcb529fb2
-
01
Type de formulaire
:
Mise en concurrence
Type d’avis
:
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis
:
03/11/2026
à 17:28
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/11/2026
21 jours
pour répondre à ce marché