Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Cher

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22180001400013

Ville : BOURGES

Code postal : 18023

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 18

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1886872

Identifiant interne de la consultation : 2026-TX-SCTB-0164

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Kossi B. Placide Lasmothey

Numéro de téléphone du contact : +33 248278049

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 13/11/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Intitulé du marché : Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND

Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché. Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales

Lieu principal d'exécution du marché : FRB01 - Cher

Durée du marché (en mois) : 17

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours