Retour aux résultats

Marché à bons de commande : Travaux de modification de salles de bain et adaptation PMR du patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

07/08/2025

Alloti

Non

Clôture

06/10/2025

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché à bons de commande : Travaux de modification de salles de bain et adaptation PMR du patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille
Lieu d'exécution: Patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille - FINISTERE

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: non

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 12 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 06/10/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Jean Jacques POT
Courriel: jjpot@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 05/08/2025



 Mots-clés

Il reste 31 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Marché à bons de commande : Travaux de plomberie, sanitaire et chauffage sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

06/10/2025

Marché à bons de commande : Travaux d'électricité, de chauffage électrique et de VMC sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

06/10/2025

Marché à bons de commande : Lavage de façades et couvertures et reprises ponctuelles de peinture sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

06/10/2025

Relance - Réalisation de travaux d'enrobés et de réseaux d'eaux pluviales sur diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

01/10/2025

Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires pour la mise en accessibilité sanitaire et l'adaptation PMR des logements du patrimoine immobilier

CLIENT:

BATIGERE HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

22/09/2025

Entretien de propreté des parties communes du patrimoine d'OPAC SAVOIE - Accords-cadres à bons de commande

CLIENT:

OPAC SAVOIE

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

01/10/2025

L'accord cadre porte sur la réalisation de travaux d'accessibilité handicap vieillissement, plus précisément la mise en adaptabilité des salles de bains, des salles d'eau et des cuisines sur l'ensemble du patrimoine de Logial-COOP.

CLIENT:

LOGIAL-COOP

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

26/09/2025

24TRAV20 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX DE CREATION ET MODIFICATION SITES DE CONTRÔLES D'ACCES DES ZONES REGLEMENTEES EN 3 LOTS

CLIENT:

Metropole Toulon-Provence-Mediterranee

REGION:

CLÔTURE:

29/09/2025

Marché de travaux d’entretien à bons de commande sur le patrimoine de Grand Dijon Habitat

CLIENT:

Grand Dijon Habitat

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

05/09/2025

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LE PATRIMOINE DE TERRE D'OPALE HABITAT

CLIENT:

TERRE D'OPALE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

08/09/2025