Retour aux résultats

Réalisation de travaux d'enrobés et de réseaux d'eau pluviales diverses opérations de patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

06/05/2025

Alloti

Non

Clôture

02/06/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Réalisation de travaux d'enrobés et de réseaux d'eau pluviales diverses opérations de patrimoiine de l'OPAC de Quimper Cornouaille

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Réalisation de travaux d'enrobés et de réseaux d'eau pluviales diverses opérations de patrimoiine de l'OPAC de Quimper Cornouaille

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Le prix des prestations - 40
Le délai d'exécution des prestations - 40
Les références - 20

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 02/06/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: enrobés 2025
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Jean Jacques POT..
Courriel: jjpot@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/



 Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

Réalisation des dossiers de diagnostics techniques (DDT) avant vente, location ou travaux pour l'OPAC de Quimper-Cornouaille et Bretagne Ouest accession

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

23/07/2026

Curage et opérations spécifiques sur les réseaux Eaux Usées et Eaux pluviales de QBO

CLIENT:

CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

31/07/2026

Phase candidature Assistance à maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre dans le cadre d'opérations de travaux sur le patrimoine ouvrages en eau potable, eaux usées et eaux pluviales

CLIENT:

Nantes Métropole

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

18/09/2026

Maîtrise d'oeuvre pour des travaux de réseaux et d'ouvrages, d'assainissement et d'eaux pluviales

CLIENT:

CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

13/08/2026

Système d'Acquisition Dynamique pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements individuels et de petits collectifs sur l'ensemble du patrimoine de l'OPAC de l'Oise

CLIENT:

OPAC DE L'OISE

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

09/09/2028

Travaux de voirie et de réseaux d’eaux pluviales à la déchèterie de Bégard - CONSULTATION SIMPLIFIEE - Visite obligatoire

CLIENT:

CA GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION DE L'ARMOR A L'ARGOAT

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

17/07/2026

Accord cadre de maîtrise d'œuvre, d'études réglementaires et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux sur les ouvrages d'eau potable, d'assainissement et d'eaux pluviales

CLIENT:

Clisson Sèvre et Maine Agglo (44)

REGION:

CLÔTURE:

15/07/2026

Travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’adduction en eau potable – Boulevard des Glycines (tranches 2, 3 et 4) à BRIEC

CLIENT:

CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

14/08/2026

réalisation de travaux de réhabilitation des réseaux des eaux pluviales et de reprise avec réalisation de trottoirs nécessaires à la mise en sécurité des piétons sur la route de Fréjus de la commune de Bagnols-en-Forêt

CLIENT:

Commune de Bagnols en Forêt (83)

REGION:

Provence-Alpes-Côte d'Azur

CLÔTURE:

17/07/2026