Construction de vestiaires de football

Nom complet de l'acheteur : Ville de Gray

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21700279900153

Ville : Gray

Code postal : 70100

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 70

Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.ternum-bfc.fr/entreprise/consultation/695352?orgAcronyme=s8i

Identifiant interne de la consultation : 2026TVX4A14

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service commande publique

Adresse mail du contact : commande.publique@valdegray.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 384656915

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 23/11/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix des prestations : 50%, Valeur technique : 40% (10% Description détaillée des moyens de mise en œuvre utilisés (moyens humains avec nombre d’équipes affecté et leur temps de travail, matériels et techniques), 10% Le planning détaillé par tâche dans le respect du délai du maître d’ouvrage à savoir au plus tard le 27 septembre 2027, 10% Un dossier technique présentant les détails et la qualité des fournitures et matériaux utilisés, 10% La présentation de trois marchés de travaux similaires maximum), Approche environnementale : 10%

Intitulé du marché : Construction de vestiaires de football

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de construction de vestiaires de football

Lieu principal d'exécution du marché : (70) Haute-Saône

Durée du marché (en mois) : 9

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Dans le cadre de la présente consultation, une visite sur site est facultative avant tout dépôt d’offre. Pour les modalités relatives à la visite, il convient de se référer au règlement de la consultation. Les sous-critères de la valeur technique (40%) sont décomposés comme suit : *Description détaillée des moyens de mise en œuvre utilisés (moyens humains avec nombre d’équipes affecté et leur temps de travail, matériels et techniques) : 10% *Planning détaillé par tâche dans le respect du délai du maître d’ouvrage à savoir au plus tard le 27 septembre 2027 : 10% *Dossier technique présentant les détails et la qualité des fournitures et matériaux utilisés : 10% *Présentation de trois marchés de travaux similaires maximum : 10% Le sous-critère de l'approche environnementale (10%) est le suivant : La description de l'approche environnementale dans l'optique de développement durable de l'aménagement notamment au niveau des problématiques suivantes : - Gestion des déchets de chantier, - Conduite du chantier, - Utilisation de matériaux durables, - Artificialisation et imperméabilisation des sols, - Eaux pluviales, - Éclairage, - Réutilisation des matériaux en place, - Espaces verts (valeur paysagère et écologique + essences locales imposées) et biodiversité. L'attention des candidats est attirée sur l'importance du contenu du mémoire technique et des fiches techniques permettant d'attribuer les notes techniques en fonction des critères de jugement des offres. Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est prévue pour le lot 1 : VRD - Terrassement comme suit : *PSE 3 : Jonction entre le Padel et les vestiaires. Deux prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont prévues pour le lot 6 : Menuiserie intérieures : *PSE 1 : Patères *PSE 2 : Porte-manteau et étagère. Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est prévue pour le lot 8 : Carrelage-Faïence comme suit : *PSE 1 : Caisson banc fixe carrelé. La durée du marché se confond avec son délai d’exécution. Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 9 mois y compris période de préparation, congés et levées des réserves. Les travaux devront impérativement être réalisés au plus tard le 27 septembre 2027. Le début d’exécution du marché part à compter de la date fixée par ordre de service. Dans le cadre de la présente consultation, l’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats. La négociation éventuelle portera sur tout ou partie des éléments de réponse aux critères de jugement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de communication électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante :https://marches.ternum-bfc.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=695352&orgAcronyme=s8i Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe. ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal- administratif.fr.