TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 34124612200020
Ville : Marseille cedex 20
Code Postal : 13347
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_qUf8HMsGOQ
Identifiant interne de la consultation : 2026.MA.6.015
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Département Achats
Adresse mail du contact : matthieu.pons@cprpf.fr
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Cf. Le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : La déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles) ;
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Cf. Le règlement de la consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07 septembre 2026 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF
Code CPV principal
Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux relatif à l'aménagement du toit - terrasse et à la rénovation du local attenant situe au 6ème étage de l'immeuble du siège de la CPRPF basé à Marseille (Saint-Charles).
Lieu principal d'exécution du marché : Bouches-du-Rhône
Durée du marché (en mois) : 4
Valeur estimée (H.T.) : 257000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Démolitions / gros-oeuvre / étanchéité
Code CPV principal : 45223220
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 42197 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Serrurerie / passerelle métallique
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 46112 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Menuiseries aluminium / occultations / pergola bioclimatique
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40100 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Doublage / cloisons / faux- plafonds / peinture
Code CPV principal : 45421141
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 15010 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Menuiseries intérieures/ Agencement
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 29522 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Plantation / végétalisation
Code CPV principal : 45112710
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 8000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Chauffage- ventilation - rafraichissement /plomberie sanitaire
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 19522 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Description du lot : Electricité CFo-CFa
Code CPV principal : 45311000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 55592 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Une visite est obligatoire. Les candidats participeront à l'une des visites organisées aux dates et heures convenues avec la CPRPF.
Les visites auront lieu au minimum 7 jours avant la date limite de remise des offres.
Les autres modalités sont indiquées à l'article 4.4 du RC.
Autres informations complémentaires : Le marché prend effet à compter de sa date de notification (prévisionnelle début octobre, semaine 41).
Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché.
Ce délai est décomposé comme suit :
• Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ;
• Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027.
Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot.
Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné.
L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027.
Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points.
Autre mail de contact du Département Achats: laetitia.chevillard@cprpf.fr
Date d'envoi du présent avis : 03/08/2026
Mots clés: Bâtiment Chauffage (travaux) Cloison, faux plafond Démolition Espaces verts Etanchéité Gros oeuvre Matériel de secours et d'incendie Menuiserie Peinture (travaux) Plomberie (travaux) Sécurité incendie Terrasse Travaux d'électricité Ventilation