Marché de travaux de rénovation des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire au sein de la résidence « Domaine de la Grassie » située sur la commune d'Aix-en-Provence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SACOGIVA
Correspondant : M. Stéphane LIVOLSI, Responsable Technique, 6 bis rue de la Molle CS 70835, 13626 Aix en provence cedex 1, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_zoUeBea8Z4
Objet du marché : Marché de travaux de rénovation des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire au sein de la résidence « Domaine de la Grassie » située sur la commune d'Aix-en-Provence
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution et de livraison : Résidence "Domaine de la Grassie" - 350 route des Milles
Bâtiments A-B-C, 13090 Aix-en-Provence
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : Non
• Le délai contractuel maximum d'exécution du marché comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, est de 6 mois. La date de démarrage prévisionnelle des travaux est fixée au 2Ã?me trimestre 2026.
La visite des lieux est obligatoire.
Le certificat de visite signé est une pi�ce obligatoire dans la remise des offres des candidats. Les candidats prendront soin d’apporter le cachet de l’entreprise pour pouvoir viser cette attestation. L’absence de visite rend l’offre non recevable.
Le certificat de visite, mentionne les coordonnées de l’agent de proximité à contacter.
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue franaise ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Se référer au r�glement de la consultation
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Prix de l'offre (50 %)
• Valeur technique de l'offre (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 avril 2026 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2026-04
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mars 2026
Mots clés : Chauffage (travaux)
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_zoUeBea8Z4