MARCHES-PUBLICS.com
Tribunal administratif de Nantes 71356100 - Services de contrôle technique fenêtre Direction de l'information légale et administrative 71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité 71631300 - Services de contrôle technique de bâtiments juridique contrôleur technique 71800000 - Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets Direction générale de l'armerment (ministère de la Défense) (DGA) 71521000 - Services de conduite de chantier groupement de commandes Travaux de restructuration 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection architecture, d'ingénierie et de planification Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Missions de contrôleur technique, de coordonnateur « SPS », de diagnostic « PEMD » et de coordinateur « OPC » dans le cadre de l'opération de travaux de restructuration en vue du regroupement de la DGA des Solidarités sur le site des 158-160 avenue Bollée au Mans (72000)

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique. Les prestations seront exécutées à compter de la date de notification du marché. La durée estimée des travaux est de 15 mois. Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement de chaque lot et ne peut en aucun cas être changé dans l'offre. Les variantes ne sont pas autorisées

Client

Département de la Sarthe

Marché

Services

Région

Pays de la Loire

Procédure

Appel d'offres

Publié le

22/10/2026
Moins de 5 jours

Alloti

4 Lots

Clôture

20/11/2026

Site de dématérialisation

Accéder au profil acheteur

Le DCE n'était pas disponible au téléchargement

En vous abonnant, vous disposerez du lien vers l'appel d'offres sur le Profil Acheteur pour poser vos questions, suivre les mises à jour en temps réel et déposer votre candidature.

Voir les offres d'abonnements

Lot : 1 : Services de contrôle technique de bâtiments

Lot : 2 : Services de conseil en matière de santé et de sécurité

Lot : 3 : Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets

Lot : 4 : Services d'architecture, d'ingénierie et de planification Services de conduite de chantier

Détails de l'avis

Avis de marché - Avis n° 26-103461 du 23/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 72
Annonce n° 26-103461
Services
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Département de la Sarthe
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22720002900014
Ville : Le Mans
Code postal : 72072
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 72
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 26AS-DICMG-3620-A
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Département de la Sarthe
Numéro de téléphone du contact : +33 243547266
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
  • Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Autres exigences économiques ou financières : Les candidats doivent fournir et utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au Dce ou Dume pour présenter leur candidature
  • Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Références sur des services spécifiés : Une liste de références significatives de moins de trois ans dans des prestations de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 20/11/2026 à 11:30
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) : 55% Performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) : 5% Prix des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Missions de contrôleur technique, de coordonnateur « SPS », de diagnostic « PEMD » et de coordinateur « OPC » dans le cadre de l'opération de travaux de restructuration en vue du regroupement de la DGA des Solidarités sur le site des 158-160 avenue Bollée au Mans (72000)
Code CPV principal - Descripteur principal : 71300000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique. Les prestations seront exécutées à compter de la date de notification du marché. La durée estimée des travaux est de 15 mois. Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement de chaque lot et ne peut en aucun cas être changé dans l'offre. Les variantes ne sont pas autorisées
Lieu principal d'exécution du marché : FRG04 - Sarthe
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
  • Description du lot : 1 : Services de contrôle technique de bâtiments
    Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 71631300
    Lieu d'exécution du lot : LE MANS
  • Description du lot : 2 : Services de conseil en matière de santé et de sécurité
    Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 71317210
    Lieu d'exécution du lot : LE MANS
  • Description du lot : 3 : Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
    Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 71800000
    Lieu d'exécution du lot : LE MANS
  • Description du lot : 4 : Services d'architecture, d'ingénierie et de planification Services de conduite de chantier
    Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 71521000
    Lieu d'exécution du lot : LE MANS
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Depuis le 1er octobre 2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module « Correspondre avec l'acheteur » de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr. En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service Juridique et Commande Publique au 02.43.54.72.66. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. RECOURS : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Tél : 02 55 10 10 02 - Fax : 02 55 10 10 03 greffe.ta-nantes@juradm.fr http://nantes.tribunal-administratif.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso BP 24209 44202 NANTES Cedex 1 Tél : 02 53 46 79 02 paysdl.ccira@direccte.gouv.fr http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCRA.htm Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/10/2026

25 jours

pour répondre à ce marché