Marché de travaux portant sur la déconstruction de la friche industrielle Saits / Batiroc à Vern d'Anjou, Commune d'Erdre-en-Anjou (49220)

: Alter Public, agissant au nom et pour le compte de la Collectivité d'Erdre-en-Anjou - 48 C Bd Foch - BP 80110 49101 Angers cedex 02, représenté par son directeur général M. Sébastien TREGUENARD
: Marché de travaux portant sur la déconstruction de la friche industrielle Saits / Batiroc à Vern d'Anjou, Commune d'Erdre-en-Anjou (49220)
: A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au mois de novembre 2026.
Le marché ne sera pas reconduit.
La durée prévisionnelle globale d'exécution du marché est de 11 semaines dont 5 semaines de préparation à compter de l'ordre de service précisant la date de commencement du délai d'exécution du marché.
: Lot unique
: La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique avec possibilité de négociation avec tous les candidats.
: Les prix sont forfaitaires.
Les prix sont fermes actualisables.
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la remise de l'offre ou à compter de la date limite de réception des offres finales.
Une avance pourra être versée.
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte et elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
: Le pouvoir adjudicateur choisira l'attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants :
Prix des prestations : 40
Qualité Technique : 50
Qualité environnementale : 10

Les principes de la notation sont mentionnés dans le règlement de la consultation.

Les éléments demandés pour la candidature et l'offre sont également mentionnés dans le règlement de la consultation.
: Date limite de réception des offres : 26 octobre 2026 à 12:00:00

AOA 7000 26 91
: La visite des lieux est obligatoire.
Les modalités de la visite sont définies dans le règlement de consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratif peuvent être obtenus : http://www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Des questions peuvent être posées jusqu'au 14/10/2026 et les réponses seront données au plus tard le 20/10/2026 via la plateforme http://www.achatpublic.com.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises sous format dématérialisé sur le site http://www.achatpublic.com.
Le financement est assuré par autofinancement de la collectivité d'Erdre-en-Anjou complété, le cas échéant, par des ressources externes (subventions, emprunts...) conformément aux lois et règlements en vigueur.
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_4OZDAJSYx3
Voies et délais de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.551-1 à L.55-23 du Code de justice administrative (CJA). Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette 44000 Nantes, 02 55 10 10 02, greffe.ta-nantes@juradm.fr. http://nantes.tribunal-administratif.fr