Marché de travaux portant sur la restauration, d'extension et d'aménagement de la Chapelle de Beuzon à Ecouflant (49)

: Alter Public, agissant au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal d'Energie de Maine et Loire (SIEML) - 48 C Bd Foch - BP 80110 49101 Angers cedex 02, représenté par son directeur général M. Sébastien TREGUENARD
: Marché de travaux portant sur la restauration, l'extension et l'aménagement de la Chapelle de Beuzon à Ecouflant (49)
: A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au mois de janvier 2027.
Le marché ne sera pas reconduit.
La durée prévisionnelle globale d'exécution du marché est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de l'ordre de service précisant la date de commencement du délai d'exécution du marché.
: Marché alloti
Lot 1 - INSTALLATIONS - MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE - GROS-ŒUVRE
Lot 2 - CHARPENTE - MENUISERIE - BARDAGE
Lot 3 - COUVERTURES
Lot 4 - MENUISERIE EXTERIEURE METALLIQUE
Lot 5 - ISOLATION - CLOISON - DOUBLAGE
Lot 6 - MENUISERIE INTERIEURE
Lot 7 - ELECTRICITE CFO - CFA
Lot 8a - CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot 8b - FORAGES
Lot 9 - REVETEMENTS DURS
Lot 10 - PEINTURE
Lot 11 - VOIRIES - RESEAUX - DIVERS
Lot 12 - PAYSAGE
: La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique avec possibilité de négociation avec tous les candidats.
: Les prix sont forfaitaires pour tous les lots, exceptés les lots 11 et 12 qui sont à prix unitaires.
Les prix sont révisables.
Le marché est alloti.
Le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle pour le lot 11.
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la remise de l'offre ou à compter de la date limite de réception des offres finales.
Une avance pourra être versée.
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte et elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
: Le pouvoir adjudicateur choisira l'attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants :

- Lot 01/02/03/04/06
Prix des prestations : 40 points
Valeur technique : 40 points
Valeur environnementale : 20 points

- Lot 05/07/08a/08b/09/10/11/12
Prix des prestations : 60 points
Valeur technique : 20 points
Valeur environnementale : 20 points

Les principes de la notation sont mentionnés dans le règlement de la consultation.
Les éléments demandés pour la candidature et l'offre sont également mentionnés dans le règlement de la consultation.
: Date limite de réception des offres : 15 octobre 2026 à 12:00:00

AOA 6973 26 81
: Aucune visite des lieux n'est obligatoire. Toutefois, elle reste fortement conseillée. Les modalités de la visite sont définies dans le règlement de consultation.
Une clause d'insertion professionnelle est prévue au marché.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratif peuvent être obtenus : http://www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Des questions peuvent être posées jusqu'au 05/10/2026 et les réponses seront données au plus tard le 09/10/2026 via la plateforme http://www.achatpublic.com.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises sous format dématérialisé sur le site http://www.achatpublic.com.
Le financement est assuré par autofinancement du Syndicat Intercommunal d'Energie de Maine et Loire complété, le cas échéant, par des ressources externes (subventions, emprunts...) conformément aux lois et règlements en vigueur.
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_6XhuAXXCww
Voies et délais de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.551-1 à L.55-23 du Code de justice administrative (CJA). Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette 44000 Nantes, 02 55 10 10 02, greffe.ta-nantes@juradm.fr. http://nantes.tribunal-administratif.fr