45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil Travaux de réseaux Voiries et Réseaux Divers (VRD) Direction de l'information légale et administrative Travaux d'aménagement paysager juridique facturation Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest Installation de mobilier urbain Installation de matériel d'éclairage public système d'acquisition dynamique 44113310 - Matériaux routiers enrobés travaux paysagers environnemental médiation 45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées Tribunal administratif signalisation
Marché de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Ce marché a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Client
SPL Grand Ouest (974)
Marché
Travaux
Région
Outre-Mer
Procédure
Appel d'offres
Publié le
12/10/2026
Moins de 5 jours
Alloti
6 Lots
Clôture
12/11/2026
Site de dématérialisation
Accéder au profil acheteurDossier de consultation (DCE)
Le DCE n'était pas disponible au téléchargement
En vous abonnant, vous disposerez du lien vers l'appel d'offres sur le Profil Acheteur pour poser vos questions, suivre les mises à jour en temps réel et déposer votre candidature.
Voir les offres d'abonnementsCodes CPV
Lots
Lot : VRD-Génie civil-Secteur 1
Lot : VRD-Génie civil-Secteur 2
Lot : Enrobés-Signalisation
Lot : Eclairage - Basse Tension
Lot : Aménagements paysagers
Lot : Mobilier urbain
Détails de l'avis
Avis de marché - Avis n° 26-98506 du 12/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication :
974
Annonce n°
26-98506
Section 1 -
Acheteur
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
SPL Grand Ouest (974)
Forme juridique de l’acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Services d’administration générale
Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Marché de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Description
:
Ce marché a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Identifiant de la procédure
:
d86c9b8a-6949-47b7-9e59-0a71bdad2653
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01
Type de procédure
:
Ouverte
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
2.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
2.1.3
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
9,282,176
Euro
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
La SPL agit au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest en tant que mandataire. Clause sociale (concerne les lots n°1 à 5, à l’exclusion du lot n°6) et clause environnementale (concerne tous les lots) prévues (cf. documents du marché). Dates données en heures locales. Les lots n°2 et n°3 sont des marchés ordinaires (sans tranche optionnelle). Les lots 1, 5 et 6 sont décomposés en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot 4 est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Marché à prix unitaires sauf le lot 5 qui est traité à prix global et forfaitaire. Les opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner à un ou plusieurs lots. Sauf réserve énoncée au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), la durée du marché court de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Le marché sera financé par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest et des subventions du FEDER. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur l' URL : https://www.marches-securises.fr
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
2.1.5
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre
:
6
Conditions du marché
:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés
:
6
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
VRD-Génie civil-Secteur 1
Description
:
Le présent lot concerne les travaux de réseaux et voiries divers (VRD) et génie civil qui seront réalisés sur le secteur 1
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 1
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
22
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
3,636,370
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0002
Titre
:
VRD-Génie civil-Secteur 2
Description
:
Le présent lot concerne les travaux de réseaux et voiries divers (VRD) et génie civil qui seront réalisés sur le secteur 2
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 2
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est un marché ordinaire et n'est pas fractionné en tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
18
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
1,620,723
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0003
Titre
:
Enrobés-Signalisation
Description
:
Le présent lot concerne les travaux d'enrobés et signalisation dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 3
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233222
Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est un marché ordinaire et n'est pas fractionné en tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
22
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
1,894,411
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0004
Titre
:
Eclairage - Basse Tension
Description
:
Le présent lot concerne les travaux d'éclairage et basse tension dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 4
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45316110
Installation de matériel d'éclairage public
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
22
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
1,121,854
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0005
Titre
:
Aménagements paysagers
Description
:
Le présent lot concerne les travaux d'aménagements paysagers dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 5
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45112700
Travaux d'aménagement paysager
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
22
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
874,368
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0006
Titre
:
Mobilier urbain
Description
:
Le présent lot concerne les travaux d'installation de mobilier urbain dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou
Identifiant interne
:
M24-001-TC-T26-01-LOT 6
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233293
Installation de mobilier urbain
Options
:
Description des options
:
Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Saint-Paul
Code postal
:
97460
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
22
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
134,450
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
55
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
35
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.marches-securises.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
12/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
180
Jour
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué
:
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Informations relatives aux délais de recours
:
Se conformer à l'article L551-1 du code de justice administrative ou au règlement de consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de La Réunion
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
SPL Grand Ouest (974)
Organisation qui traite les offres
:
SPL Grand Ouest (974)
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
SPL Grand Ouest (974)
Numéro d’enregistrement
:
91512369900059
Adresse postale
:
20 rue des Navigateurs Ateliers le TRAPEZE Saint-Gilles-Les-Bains
Ville
:
SAINT PAUL
Code postal
:
97434
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
contact@spl-grand-ouest.re
Téléphone
:
+33 692113553
Adresse internet
:
https://www.marches-securises.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL)
:
https://marches-securises.fr
Profil de l’acheteur
:
https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1
ORG-0003
Nom officiel
:
Tribunal administratif de La Réunion
Numéro d’enregistrement
:
179 740 055 00019
Adresse postale
:
27 rue Felix Guyon CS 61107
Ville
:
Saint-Denis Cedex
Code postal
:
97404
Subdivision pays (NUTS)
:
La Réunion
(
FRY40
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
greffe.ta-reunion@juradm.fr
Téléphone
:
+33 262924360
Adresse internet
:
http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1
ORG-0004
Nom officiel
:
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Numéro d’enregistrement
:
177 500 006 00024
Adresse postale
:
5 rue Leblanc
Ville
:
Paris Cedex 15
Code postal
:
75911
Subdivision pays (NUTS)
:
Paris
(
FR101
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
ccira@paris-idf.gouv.fr
Téléphone
:
+33 182524272
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
bed1ff62-8275-4d9d-92ea-1d12e76c46c9
-
01
Type de formulaire
:
Mise en concurrence
Type d’avis
:
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis
:
12/10/2026
à 15:30
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/10/2026
30 jours
pour répondre à ce marché