Retour aux résultats

Collège Jean REBIER à Isle - Réfection de la toiture terrasse du bâtiment administration/logements

Client

Conseil Départemental Haute-Vienne

Marché

Travaux

Région

Nouvelle-Aquitaine

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

17/03/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

10/04/2026

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

Annonce No : 443c83cc-cfbf-43fe-b563-e352e030a23c
I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental Haute-Vienne
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 22870851700989
Code Postal : 87000
Ville : LIMOGES
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://cg87.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_11918_1151654.html
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
 Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : Monsieur le Président
email : marches-publics@haute-vienne.fr
Tél : 0555451010

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Les pièces de la candidature sont détaillées au règlement de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Les pièces de la candidature sont détaillées au règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Les pièces de la candidature sont détaillées au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 10 Avril 2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Collège Jean REBIER à Isle - Réfection de la toiture terrasse du bâtiment administration/logements
CPV - Objet principal : 45261410.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire. La maîtrise d'oeuvre sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. Le marché entrera en vigueur à la date de notification et se terminera à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution est de 4 mois incluant un délai de 30 jours de période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. les critères de jugement des offres sont : 1-Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF: pondération 60 % - 2-Valeur technique jugée sur le mémoire technique: pondération 30% - 3-Procédures mises en place par le candidat en matière de performance environnemental et de développement durable (matériels et matériaux utilisés, gestion des déchets, modalité de déplacement et autres) : pondération 10%. La visite sur site n'est pas obligatoire. Les conditions de visites sont mentionnées au règlement de la consultation.
Lieu principal d'exécution du marché : Collège Jean REBIER - rue Marcel Lalu - 87170 Isle
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Terrasse.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Financement sur ressources propres du département. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal administratif de Limoges. Les voies de recours sont : - Référé précontractuel: délai de 7 jours à compter de l'envoi de la décision de rejet du pouvoir adjudicateur aux candidats écartés et préalablement à la signature du contrat. - Référé contractuel: 6 mois à compter du lendemain de la date de signature du marché. - Recours en annulation: délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un recours.
Date d'envoi du présent avis : 18 Mars 2026



Mots-clés

Il reste 20 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

202662M0175 - Collège Jean Moulin à Barlin - Réfection de la toiture terrasse en 1/2 pension

CLIENT:

CD62

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

03/04/2026

BARLIN-COLLEGE JEAN MOULIN-Réfection de la toiture terrasse en 1/2 pension

CLIENT:

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

03/04/2026

Réfection de l'étanchéité de la toiture avec isolation de la toiture terrasse de la résidence Grillenbreit-Rhin à Colmar

CLIENT:

CENTRE-ALSACE HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

30/03/2026

Travaux de réfection de la toiture terrasse du bâtiment 20 RIA de l’EPSM Morbihan

CLIENT:

Etablissements de Santé et Médico-sociaux

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

10/04/2026

REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE DE LA MEDIATHEQUE

CLIENT:

COMMUNE DE GUINGAMP

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

20/04/2026

Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment BOREL de l’Institut National Universitaire Jean-François CHAMPOLLION.

CLIENT:

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

15/04/2026

Travaux de réfection de l'étanchéité avec isolation de la toiture-terrasse avec panneaux support en bois

CLIENT:

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

14/04/2026

Réfection toiture École primaire Jean Jaurès coté salles de classe

CLIENT:

VILLE DE BRON

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

07/04/2026

Réfection des étanchéités bâtiment toiture cuisine au collège Langevin Wallon à TARNOS (40220)

CLIENT:

DEPARTEMENT DES LANDES

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

27/03/2026

Travaux de réfection de 2 toitures terrasse à l'UFR SJEPG du bâtiment Fourier et Bachelier

CLIENT:

Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

17/04/2026