Retour aux résultats

marché de travaux de montage et tuyauterie pour la réalisation de 4 sous-stations au réseau de chaleur de Bourganeuf

Client

Commune de BOURGANEUF

Marché

Travaux

Région

Nouvelle-Aquitaine

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

26/03/2026

Alloti

Non

Clôture

07/04/2026

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
23


Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de BOURGANEUF.
Correspondant : FOURGNAUD SANDRINE, PLACE HOTEL DE VILLE 23400 BOURGANEUF tél. : 05-55-64-01-16 Courriel : dgs@bourganeuf.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : http://centreofficielles.com.



Description du marché :

Objet du marché : marché de travaux de montage et tuyauterie pour la réalisation de 4 sous-stations au réseau de chaleur de Bourganeuf


Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 4 sous-stations

Durée du marché ou délai d'exécution :

à compter du 01 Juin 2026 et jusqu'au 30 Septembre 2026
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Juin 2026

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 07 Avril 2026 à 12:00

Marché de travaux pour la réalisation de 4 sous stations réseau de chaleur urbain : raccordement d'infrastructures communales au réseau de chaleur


Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, 87000, limoges, Téléphone : 05-55-33-91-55, Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr Adresse internet : https://www.telerecours.fr/ .


Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 Mars 2026.



 Mots-clés

Il reste 6 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Système d'acquisition dynamique pour les travaux de rénovation des sous-stations raccordées à un réseau de chaleur sur le patrimoine de Paris Habitat OPH

CLIENT:

PARIS HABITAT - OPH

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

10/05/2032

Accord Cadre multi attributaires de pose et raccordement hydraulique des skids dans les sous-stations du réseau de chaleur de la MEL

CLIENT:

Ilenergie (59)

REGION:

CLÔTURE:

22/04/2026

Accord Cadre multi attributaires de pose des armoires électriques des skids de sous-stations dans les différents bâtiments raccordés au réseau de chaleur de la MEL

CLIENT:

Ilenergie (59)

REGION:

CLÔTURE:

30/03/2026

Marché de travaux - Réalisation d’un réseau de chaleur sur la commune de bain de Bretagne (35).

CLIENT:

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 35

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

13/04/2026

Mission d'AMO pour la passation d'un marché global de performance pour la création d'un réseau de chaleur urbain sur la commune de Montaigu Vendée.

CLIENT:

SYDEV - Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (85)

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

10/04/2026

Marché global de performance pour la conception, réalisation et l'exploitation-maintenance d'une chaufferie bois et de son réseau de chaleur sur la commune de Modane

CLIENT:

SDES - TERRITOIRE D'ENERGIE SAVOIE (SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA SAVOIE)

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

10/04/2026

Marché de services pour la définition et la mise en place d'une alliance stratégique et commerciale entre des stations de montagne du Massif Pyrénéen

CLIENT:

SEML DU GRAND TOURMALET

REGION:

CLÔTURE:

07/05/2026

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la mise en oeuvre d'une chaufferie Biomasse et d'un réseau de chaleur

CLIENT:

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

13/04/2026

REIMS-APPEL A CANDIDATURES-LOT 12-0 MISSIONS CSPS POUR LE RCU, SOUS STATION D'INTECONNEXION SCIENCE PO ET AUTRES SOUS STATIONS DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAUFFERIES ET DE CHAUFFAGE URBAIN A REIMS (SCL)

CLIENT:

DALKIA (54)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

13/04/2026

Délégation de service public pour la conception, réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur et de froid sur un périmètre de compétence territorial de la CCRVV

CLIENT:

CC RHÔNY VISTRE VIDOURLE

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

02/06/2026