Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de réhabilitation de 16 logements et création de 2 logements à Choisy le Roi

Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne
Direction Technique du Patrimoine
9 route de Choisy
CS 50079
94048 Créteil cedex
Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de réhabilitation de 16 logements et création de 2 logements à Choisy le Roi
Durée du marché : La durée d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.

La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois préparation de chantier de 2 mois incluse.

Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 6 mois à compter de la notification de l'OS de démarrage de la tranche ferme.

Le délai d'exécution mentionné est un délai global, proposé par le maître d'ouvrage. Le candidat pourra proposer un délai global différent, en précisant, le cas échéant, l'incidence financière de cette modification.

Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.

Date limite : Date limite de réception des offres : 04/04/2025 à 12h00

Renseignements divers : Certifications professionnelles demandées :
- OPQIBI 1905 : Audit énergétique des bâtiments (tertiaire et/ou habitation collective) ou équivalent
- OPQIBI 1332 : Etude thermique réglementaire bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire ou équivalent
- OPQIBI 1312 : Etude d'installations courantes de chauffage et de VMC ou équivalent
- OPQIBI 1405/1406 : Etudes d'installations électriques courantes et complexes ou équivalent
- OPQIBI 1202 : Etude de structures béton courantes ou équivalent


Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante : www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le mercredi 26 mars 2025 à 17 heures.

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le vendredi 28 mars 2025 à 17 heures


Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
greffe.ta-melun@juradm.fr


Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
greffe.ta-melun@juradm.fr


Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_OcUfN_0koF