Retour aux résultats

Marché privé de travaux concernant l'aménagement des urgences pédiatriques de l'Hôpital Saint Camille.

Client

Hôpital Saint Camille

Marché

Travaux

Région

Île-de-France

Procédure

Avis d'appel public à concurrence (Autre)

Publié le

05/08/2025

Alloti

6 Lots

Clôture

05/09/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
94 77


Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hôpital Saint Camille.
Correspondant : Legras Marielaure, 179 boulevard pasteur 94360 Bry sur marne tél. : 01-49-83-11-88 Courriel : celluledesmarches@ch-bry.org
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : www.sara-demat.com.



Description du marché :

Objet du marché : Marché privé de travaux concernant l'aménagement des urgences pédiatriques de l'Hôpital Saint Camille.


Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'Hôpital a pour projet le déménagement de ses Urgences Pédiatriques actuellement situées au rez-de-chaussée bas (niveau -1) de l'aile C vers le rez-de-chaussée haut (niveau 0) de l'aile F, afin de permettre une extension de ce secteur. Le secteur actuel ancien secteur de consultation sera réaménagé afin de permettre l'accueil des urgences pédiatriques dans les meilleures conditions.La présente consultation a pour objet la définition des travaux nécessaires à la réalisation de cet aménagement, ainsi que des travaux de second oeuvre induits.

La description des ouvrages, leur implantation et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et ses annexes.

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 22 Septembre 2025

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n° 1 : Gros oeuvre / Tous corps d'état.
cf CCTP

Lot n° 2 : Menuiseries intérieures / agencements.
cf CCTP

Lot n° 3 : Revêtements de sols / Faux plafonds / Peintures.
cf CCTP

Lot n° 4 : Chauffage / ventilation / Climatisation / Désenfumage / Plomberie.
cf CCTP

Lot n° 5 : Electricité CFO/CFA.
cf CCTP

Lot n° 6 : Fluides médicaux.
cf CCTP


Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Autres

Date limite de réception des offres : 05 Septembre 2025 à 12:00



Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TEC2025011

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Judiciaire de Créteil, Rue Pasteur vallery Radot - 94 000 Créteil, 94000, Créteil, Téléphone : 01-49-81-16-00,


Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 Juillet 2025.



 Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

Accord cadre de droit privé relatif à des missions de maitrise d'oeuvre pour diverses opérations d'infrastructure de l'Hôpital Saint Camille

CLIENT:

Hôpital Saint Camille

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

21/09/2026

Travaux d'aménagement des espaces extérieurs de l'hôpital Saint-Julien à PETIT QUEVILLY

CLIENT:

Etablissements de Santé et Médico-sociaux

REGION:

Normandie

CLÔTURE:

02/10/2026

Marché de maitrise d’œuvre concernant des travaux de rénovation du seuil escamotable du port de plaisance de Piriac-sur-Mer

CLIENT:

Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

02/10/2026

Les travaux consistent dans la sécurisation et le dépannage d'événements se déroulant en dehors des heures d'ouverture de l'Organisme. Il s'agit de permettre un traitement rapide des problèmes urgents pouvant survenir durant la nuit, les week-ends et les jours fériés ou chômés, concernant la sécurité des biens et des personnes, afin d'assurer au minimum les mesures conservatoires.

CLIENT:

Centrale d'Achats Habitat Réuni (75)

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

02/10/2026

Marché de travaux concernant la construction d’un bâtiment d’archives pour le compte de l’EPSM Daumézon à Fleury les Aubrais - RELANCE DES LOTS 2 ET 4

CLIENT:

Crescendo Conseil (45)

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

30/09/2026

Marché de travaux concernant la mise en conformité du désenfumage mécanique du hall du RDC et du 1er étage de la résidence Balsan à Châteauroux

CLIENT:

GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE L'INDRE

REGION:

CLÔTURE:

25/09/2026

Marché de travaux concernant la mise en place d'étanchéité liquide sur terrasse - Rue des Roses à Mondelange. Visite obligatoire le 9 Septembre 2026 de 9H30 à 10H00

CLIENT:

VIVEST (57)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

23/09/2026

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché relatif à une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination concernant l’opération de travaux de restauration des décors des salons du 1er étage de l’Hôtel de Rohan sur le site du Quadrilatère des Archives, 75003 Paris

CLIENT:

Ministère de la Culture

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

21/09/2026

La présente consultation a pour objet la passation de marchés de travaux concernant l’opération de à la mise en conformité des installations électriques et de sécurité incendie du château de Saint-Germain-en-Laye. Ces prestations sont traitées en 4 lots séparés : Lot 01 – Installation de chantier – Échafaudages et moyens d’accès – Protections – Maçonnerie – Restauration en accompagnement du lot technique CFO, Lot 02 – Électricité Courants Forts (CFO),Lot 03 – Système de sécurité incendie, Lot 04 – Protection incendie

CLIENT:

Ministère de la Culture

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

28/09/2026