MISE AUX NORMES ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS DU PÔLE…

Avis de marché - Avis n° 26-88777 du 14/09/2026

Avis de marché

Département(s) de publication : 93

Annonce n° 26-88777

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : ESAT HENRY MARSOULAN

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26930112300015

Ville : MONTREUIL

Code postal : 93100

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 93

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://epph-93.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_35271_1178566.html

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui

Nom du contact : Abdou Ali

Adresse mail du contact : ali.abdou@esathm.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 02/11/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Oui

Nombre maximum de candidats : 3

En cas de réduction, critères de sélection des candidats admis à présenter une offre : Les 3 candidats les mieux classés à l'issue de l'analyse des offres initiales, selon les critères de jugement des offres définis au règlement de consultation, sont admis à la phase de négociation.

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : MISE AUX NORMES ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS DU PÔLE COMPANS

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262690

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Marché de travaux de mise aux normes et restructuration des ateliers du Pôle COMPANS, sur le site de l'ESAT Marsoulan à Montreuil (93), maintenu en exploitation durant le chantier. Travaux de mise en conformité PMR et sécurité incendie : curage, reprise d'enveloppe (couverture, étanchéité, façades), menuiseries extérieures, revêtements et lots techniques (électricité, plomberie/CVC, ascenseur). Opération décomposée en 7 lots, avec réception unique à l'achèvement complet. Délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification.

Lieu principal d'exécution du marché : 64 RUE ROBESPIRRE 93100 MONTREUIL

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

Description du lot : Lot n°1 : Curage - Maçonnerie - Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262500

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°2 : Couverture tuiles - Étanchéité en toiture-terrasse - Enduit de façades

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°3 : Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie - Serrurerie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°4 : Revêtements de sol - Résine de sol - Carrelage mural - Peinture

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432000

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°5 : Électricité CFO et CFA

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°6 : Plomberie - CVC

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Description du lot : Lot n°7 : Ascenseur

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45313100

Lieu d'exécution du lot : 64 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : La visite du site est obligatoire. Les modalités (date, horaire, contact, attestation à joindre à l'offre) sont précisées dans le règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/09/2026

MISE AUX NORMES ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS DU PÔLE COMPANS

Dossier de consultation (DCE)

Codes CPV

Lots

Détails de l'avis

Appels d'offres similaires

Création d'un tiers-lieu. Extension/Restructuration du pôle médical.

Restructuration de l'Administration, de l'externat du lycée et de ses abords et l'aménagement de la Section d'Enseignement professionnelle dans les Ateliers de la Cité Scolaire Saint Exupéry à VALSERHONE - Relance du lot 7.

Mise aux normes du poste d'alimentation électrique de la prairie des Sagnes

Réhabilitation et mise aux normes de la piscine communautaire d'Auchel

MISE AUX NORMES ET SÉCURISATION POST CHIDO DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE MALAMANI

Fourniture installation et mise en service de sanitaires composés de WC publics aux normes PMR

Restructuration du site des Arènes : marché de travaux construction neuve, restructuration et réhabilitation

Travaux de mise en conformité et de mise aux normes du site de dépôt DK'BUS - 6 lots

Rénovation énergétique et mise aux normes accessibilité intérieure pour le compte de l’Université Paris-Est Créteil.

Travaux d'installation et de mise aux normes des réseaux électriques du site de la Direction des Transports Maritime (DTM)