Fourniture et pose d'un cabanon en bois extérieur au Centre d'Accueil et de Loisirs (CAL) VALENTIN - quartier Hôtel de Ville - rue Simone Veil

Adresse : CAL Valentin - Rue Simone Veil - Quartier Hôtel de VilleLocalisation : https://maps.app.goo.gl/ep33AhEkj3GnQT629Accès par le Forum Vert (croisement Blvd Valmy et Rue Simone Veil) - attention aux accès limités à la cour du CAL - une viste de site est fortement recommandée.Voir implantation sur document en pièce jointe.La prestation comprend : Mise en sécurité du chantier et implantation ; Fourniture et pose avec mise à niveau de l'ossature du cabanon ; Fourniture et pose d'un cabanon bois (abri clos ) avec plancher, clos et étanche :o Descriptif du cabanon : Cabanon en bois traité autoclave classe 4 >27mm, Dimension environ 3m x 3m, Toiture plate ou à 1 pente Porte battante simple (côté droit de la façade avant) Sans fenêtre, Aucune arrête vive ne doit apparaitre, Mise à niveaux avec matériaux imputrescibles (pose sur enrobé) et cache en bois si nécessaire, Plancher de 2 cm minimum posé sur ossature, Pose de deux grilles d'aération (haute et basse), Pose d'une gouttière avec sa descente.o Fourniture et mise en place d'un projecteur intérieur à détection avec panneau solaire. Les lampes seront en LED (10W mini) avec détection de mouvements dans l'abris pour détection jour et nuit. Pose avec mise en marche pour le fonctionnement. Remise en état et nettoyage des abords.Réglementation et Normes : Les travaux seront exécutés conformément à l'ensemble des normes et DTU en vigueur, notamment : Les fascicules des Cahiers des Prescriptions Communes et les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux publics et publiés à la date de remise des offres des entreprises. Les documents publiés par les Services du Journal Officiel et des publications spécialisées ne seront pas matériellement joints, mais seront néanmoins contractuels sans que la liste de ces documents soit limitative. Fascicule 35 mis à jour.Critères de jugement : Critère 1 : Prix : 60 %o Justificatif : devisCritère 2 : Aspect Technique : 30 %o Caractéristiques conforme avec les prescriptions (ou supérieures)o Fiches techniqueso GarantieCritère 3 : Délai global : 10 %Détailler sur le devis:o Délai d'approvisionnement des fournitureso Délai d'exécution des travauxMerci de bien vouloir nous remettre sur le devis un délai en considérant une attribution semaine 21 pour :- La fiche technique précise de l'abri proposé avec dimensionnement- la période de préparation et d'approvisionnement des fournitures ( à préciser sur le devis)- la période de travaux ( à préciser sur le devis)- Ces travaux devront se réaliser au plus tôt - date et délais à préciser sur le devisSi votre entreprise est retenue, les délais deviendront contractuels dès l'établissement du bon de commande. En cas de non-respect de ces éléments, des pénalités de 200 €/jour de retard sont susceptibles de vous être appliquées. Pour tout renseignement ou visite de site merci de prendre contact avec : Jérémy Quilliot, Chargé d'opération au 06.69.17.95.48. ou 03 28 76 59 00. - jquilliot@villeneuvedascq.frMerci de nous transmettre votre offre, par mail à jquilliot@villeneuvedascq.fr, nbouhlala@villeneuvedascq.fr et lflorent@villeneuvedascq.fr