Marché de travaux de percement du rempart pour la création d¿un nouvel accès depuis le Port Tino Rossi - Citadelle Miollis - Ajaccio LOT 02 TERRASSEMENTS GENERAUX (relance)

France: Travaux de constructionMarché de travaux pour le percement du rempart de la citadelle Miollis LOT 2 Terrassements généraux (relance). Avis de marché ou de concession régime ordinaire menucloselist Table of contents 1. Acheteur 1.1 Acheteur Nom officiel: SPL Ametarra Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs 2. Procédure 2.1 Procédure Titre: Marché de travaux pour le percement du rempart de la citadelle Miollis LOT 2 Terrassements généraux (relance). Description: Le marché concerne la réalisation des travaux du LOT 2 pour la création du percement du rempart de la Citadelle d'Ajaccio et l'ouverture d'un nouvel accès depuis le port Tino Rossi: Lot N°2 - Terrassements généraux. Il s'agit d'une relance. Les autres lots font l'objet de consultations disctinctes. Identifiant de la procédure: 83761db9-bfca-4ccb-aace-958176f621d4 Identifiant interne: 25CIT005 Type de procédure: Ouverte La procédure est accélérée: non Justification de la procédure accélérée: Principales caractéristiques de la procédure: 2.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros uvre 2.1.2 Lieu d'exécution Adresse postale: Citadelle Miollis Ville: Ajaccio Code postal: 20 000 Subdivision pays (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01) Pays: France Informations complémentaires: Il s'agit de la relance de la consultation 25CIT003 déclarée sans suite. 2.1.3 Valeur Valeur estimée hors TVA: 432 000 Euro 2.1.4 Informations générales Base juridique: Directive 2014/24/UE 5. Lot 5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002 Titre: Marché de travaux de Percement du rempart pour la création d'un nouvel accès depuis le Port Tino Rossi - Citadelle Miollis d'Ajaccio. LOT 02 Terrassements généraux Description: Terrassements généraux Identifiant interne: LOT 01 5.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement 5.1.2 Lieu d'exécution Adresse postale: Citadelle Miollis Ville: Ajaccio Code postal: 20000 Subdivision pays (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01) Pays: France Informations complémentaires: 5.1.3 Durée estimée Durée: 16 Mois 5.1.5 Valeur Valeur estimée hors TVA: 432 000 Euro 5.1.6 Informations générales Participation réservée: La participation n'est pas réservée. Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non 5.1.9 Critères de sélection Sources des critères de sélection: Avis Critère: Chiffre d'affaires annuel général Description: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du ou des derniers exercices disponibles ; Critère: Effectif moyen annuel Description: Effectifs moyens annuels du candidat pour la ou les dernières années ; Outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Liste des principales prestations exécutées au cours de la ou les dernières années. 5.1.10 Critères d'attribution Critère: Type: Prix Nom: Description: Le prix sera apprécié au regard au regard du montant indiqué au DQE dans les conditions du RC. Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d'attribution: 40 Critère: Type: Qualité Nom: Description: La valeur technique sera appréciée au regard de la note méthodologique dans les conditions du RC : Moyens techniques et humains mis en oeuvre pour l'exécution du contrat - 10 points Solution technique, méthodologie en réponse au CCTP - 25 points Qualité des matériaux mis en oeuvre pour l'exécution du contrat - 15 points Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d'attribution: 50 Critère: Type: Qualité Nom: Description: Délais d'exécution (10 points) appréciée dans les conditions du RC au regard de: Délai d'exécution - 3 points Justification du planning proposé et plan de phasage à fournir (cohérence entre planning et phasage proposé) - 7 points Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d'attribution: 10 Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution: 5.1.11 Documents de marché Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles: français Adresse des documents de marché: https://marchesonline.achatpublic.com 5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise Adresse de présentation: https://marchesonline.achatpublic.com Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français Catalogue électronique: Non autorisée Variantes: Autorisée Description de la garantie financière: Voir Règlement de la consultation. Date limite de réception des offres: 31/07/2025 12:00 +02:00 Date limite de validité de l'offre: 120 Jour Informations relatives à l'ouverture publique: Date d'ouverture: 31/07/2025 14:00 +02:00 Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non Facturation en ligne: Requise La commande en ligne sera utilisée: non Le paiement en ligne sera utilisé: non 5.1.15 Techniques Accord-cadre: Pas d'accord-cadre Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Marseille - Informations relatives aux délais de recours: référé précontractuel pouvant être exercé avant la signature du contrat ; référé contractuel pouvant être exercé jusqu'au trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat. Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPL Ametarra - 8. Organisations 8.1 ORG-0001 Nom officiel: SPL Ametarra Numéro d'enregistrement: 81241048800017 Adresse postale: 1 boulevard Danièle Casanova, Citadelle Miollis Ville: Ajaccio Code postal: 20000 Subdivision pays (NUTS): Corse-du-Sud (FRM01) Pays: France Adresse électronique: ametarra@ametarra.fr Téléphone: 0495740662 Profil de l'acheteur: www.ametarra.fr Rôles de cette organisation: Acheteur Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché 8.1 ORG-0002 Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille Numéro d'enregistrement: 17130111200776 Adresse postale: 6 rue Joseph Autran Ville: MARSEILLE CEDEX 06 Code postal: 13281 Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04) Pays: France Point de contact: https://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-marseille Adresse électronique: tj-marseille@justice.fr Téléphone: 0491155050 Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours Informations relatives à l'avis Identifiant/version de l'avis: 09dfdab4-0c6e-4100-a517-82f7ffc01762 - 05 Type de formulaire: Mise en concurrence Type d'avis: Avis de marché ou de concession régime ordinaire Date d'envoi de l'avis: 23/06/2025 16:31 +02:00 Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français