Retour aux résultats

Réhabilitation des locaux de maintenance CFA ' CMA FORMATION situé à DINAN / AUCALEUC

Client

CMAR Bretagne

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

07/12/2025

Alloti

Non

Clôture

16/01/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Nom de l'organisme acheteur: Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bretagne
Informations d'adresse: 2 Cours des Alliés, 35000 RENNES
Téléphone: +33 223501515
Courriel: contact@cma-bretagne.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cma-bretagne.fr
URL profil d'acheteur: https://cmar-bretagne.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Réhabilitation des locaux de maintenance CFA - CMA FORMATION situé à DINAN / AUCALEUC
Lieu d'exécution: La Croix Fresche Blanc, 22100 AUCALEUC 

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Le présent marché a pour objet la réhabilitation des locaux de maintenance du CFA - CMA FORMATION situé à DINAN / AUCALEUC. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier de la CMAR Bretagne.

La mission de coordination de travaux et maîtrise du chantier est confiée à BP HABITAT.
Cette mission, de type « VISA », au sens de la loi MOP n'inclut aucune étude technique ni aucun plan d'exécution.
Les plans « phase chantier » diffusés par BP HABITAT ne sont pas des plans d'exécution. Les entreprises doivent s'en servir comme base de travail pour produire leurs propres plans d'exécution, conformes à leurs procédés, méthodes et responsabilités.

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - Démolition
2 - Etanchéité
3 - Cloisons modulaires - faux plafonds
4 - Menuiseries intérieures
5 - Revêtements de sols
6 - Peinture
7 - Plomberie chauffage ventilation
8 - Electricité

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place du formulaire de présentation du candidat intégralement complété. Dans ce cas le soumissionnaire devra compléter le document par les mentions manquantes du formulaire de présentation du candidat.

Capacité économique et financière: 1. Formulaire de PRESENTATION DU CANDIDAT intégralement complété
2. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
3. Preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique: 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation de la prestation objet du marché.
3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 50
Valeur technique - 50

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 16/01/2026 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2025-39
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Anne. FOURCADE
Personne morale, Organisme, Etablissement: Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bretagne
Adresse: 2 Cours des Alliés, 35000 RENNES
Téléphone: +33 668607265
Courriel: anne.fourcade@cma-bretagne.fr
Adresse internet: https://www.cma-bretagne.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Colin HABERMEYER
Personne morale, Organisme, Etablissement: Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bretagne
Adresse: 2 Cours des Alliés, 35000 RENNES
Téléphone: +33 761059079
Courriel: colin.habermeyer@cma-bretagne.fr
Adresse internet: https://www.cma-bretagne.fr


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Michel AOUSTIN
Personne morale, Organisme, Etablissement: Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bretagne
Adresse: 2 Cours des Alliés, 35000 RENNES
Téléphone: +33 223501515
Courriel: contact@cma-bretagne.fr
Adresse internet: https://cmar-bretagne.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Michel AOUSTIN
Personne morale, Organisme, Etablissement: Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bretagne
Adresse: 2 Cours des Alliés, 35000 RENNES
Téléphone: +33 223501515
Courriel: contact@cma-bretagne.fr
Adresse internet: https://www.cma-bretagne.fr



 Mots-clés

Il reste 29 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Mission de Maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation partielle des locaux de la CCI situés Square Camoufle à Metz

CLIENT:

Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

23/01/2026

Réhabilitation des locaux de la boulangerie à Saint-Amé

CLIENT:

Commune de Saint-Amé

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

18/12/2025

Marché de travaux de construction, réhabilitation et aménagement de locaux pour les crèches municipale et associative situées au 14 rue de Fleurus à Paris VIème.

CLIENT:

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

23/01/2026

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DES LOCAUX DU SIEGE ADMINISTRATIF DE LA CAF DE L'AISNE A SOISSONS

CLIENT:

Organismes de sécurité Sociale

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

30/01/2026

EXTENSION ET REHABILITATION DES LOCAUX du Centre Départemental Enfance et Famille (CDEF) A TOULOUSE Mission de contrôle technique

CLIENT:

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

05/01/2026

Marché de travaux en corps d'états séparés en vue de la réhabilitation de 25 logements individuels situés rue Pierre Leprêtre à GRAND-FORT-PHILIPPE.

CLIENT:

PARTENORD HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

22/01/2026

Marché de travaux en corps d'états séparés en vue de la réhabilitation et résidentialisation de 18 logements collectifs - résidence Hortensias située au 2-4 Allée des Aubépines à SAINT-POL-SUR-MER

CLIENT:

PARTENORD HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

22/01/2026

Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 30 logements collectifs et 6 maisons individuelles, situés rue Moulin Famine et Impasse des Tournesols à Fontenay Le Comte.

CLIENT:

PODELIHA

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

30/12/2025

Accord-cadre relatif à une mission de MOE concernant l'opération de réhabilitation des résidences «Square Du Bellay» (50 logements) - «Square Ronsard» (55 logements) et «40 avenue Boileau» (68 logements) situés dans le quartier du bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne

CLIENT:

PARIS HABITAT - OPH

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

30/01/2026

Maîtrise d'oeuvre pour opération consistant à construire un bâtiment neuf en R+1 destiné à accueillir des locaux périscolaires au rez-de-chaussée et des locaux bruts aménageables ultérieurement en deux logements T3, au niveau 1.Ce bâtiment sera construit à proximité de l'école d'ANDILLY existante qui sera réhabilitée par la CCPC (Communautéde communes du Pays de Cruseilles).Un préau neuf sera commun au périscolaire et à l'école.

CLIENT:

MAIRIE D'ANDILLY

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

05/01/2026