Retour aux résultats

Travaux de viabilisation pour l'opération de 25 logements collectifs, 9 rue de la Tour d'Auvergne à QUIMPER

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

05/06/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

29/06/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Travaux de viabilisation pour l'opération de 25 logements collectifs, 9 rue de la Tour d'Auvergne à QUIMPER
Lieu d'exécution: , 29000 QUIMPER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENTS- VOIRIES
2 - RESEAUX PROFONDS
3 - RESEAUX SOUPLES
4 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E contenant la déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Attestation RC professionnelle

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 29/06/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Béatrice LEFEBURE
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Alexandra PLONEIS
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 05/06/2026


 Mots-clés

Il reste 19 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

MAGALAS (34480) - Lotissement Chemin de la Montagne - Travaux de viabilisation de 10 lots (9 terrains à bâtir et 1 macrolot)

CLIENT:

HÉRAULT LOGEMENT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

12/06/2026

Marché de travaux pour la viabilisation de 7 lots - lotissement de la résidence de la métairie à MENEAC (56490). L'opération est réalisée sur un foncier précédemment occupé par un ancien bâtiment de l'EHPAD et nécessite des travaux préparatoires de reprise de la voirie existante, et de dépose d'éléments des réseaux EP, EU, AEP et télécommunications, et de rétablir les raccordements pour la viabilisation des nouveaux lots.

CLIENT:

Morbihan Habitat (56)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

08/06/2026

Marché de travaux pour la reprise de la façade du chai au lycée La Tour Blanche à Bommes Opération 1359A25AP3 - Marché n°2026B000T02849

CLIENT:

Région Nouvelle-Aquitaine

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

19/06/2026

Travaux de bâtiment extérieurs incluant de la Voirie et Réseaux Divers nécessaires à la Réhabilitation du quartier Pasteur pour 174 logements collectifs à HAZEBROUCK rue Pasteur - Rue du Docteur Cesar Samsoen

CLIENT:

PARTENORD HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

25/06/2026

Le présent marché de travaux a pour objet en conception-réalisation, un programme de 37 logements locatifs mixtes composés de 9 logements LLTS, de 28 logements LLS, opération " LES BANANIERS ". Le projet se situe se situe à Tisngoni. Il s'agit d'une opération, initialement démarré en VEFA, mais que le promoteur a été liquidé. La SIM reprend l'opération en Maitrise d'Ouvrage Direct via une consultation en conception réalisation

CLIENT:

SIM - Société Immobilière de Mayotte (976)

REGION:

Outre-Mer

CLÔTURE:

11/06/2026

Opération de travaux de réhabilitation de 228 logements à COMMERCY - Phase 2 de l'opération de travaux (T6 du marché de MOE) - Réhabilitation de 16 logements - 1 et 3 rue Edmond Morelle à COMMERCY 55200 - Relance lots 1, 2 et 3

CLIENT:

OPH de la Meuse

REGION:

CLÔTURE:

07/07/2026

Opération "Ernest Renan" - Déconstruction d'une maison et des annexes et construction de 16 logements collectifs, au 91 avenue Ernest Renan à Bourges (18000).

CLIENT:

FRANCE LOIRE

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

10/06/2026

Maitrise d'oeuvre en groupement de commande avec la Commune du GRAND LUCE pour la Construction de 26 logements individuels locatifs, d'une salle d'activités et les travaux de viabilisation y afférents - Impasse des tilleuls - LE GRAND LUCE Programme N° 2284 - Dossier 101009

CLIENT:

SARTHE HABITAT

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

18/06/2026

Marché de travaux concernant la réhabilitation énergétique de 80 logements collectifs et 36 logements individuels à Liverdun - 2 à 16 Rue du Pré Saint-Nicolas et 1 à 71 Rue du Pré Saint-Nicolas. Visite obligatoire le : 3 Juin 2026 à 9H

CLIENT:

VIVEST (57)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

29/06/2026

Relance du marché n°2026-020 - Mission de maîtrise d'oeuvre et d'OPC pour la réalisation d'une opération mixte de 18 logements comprenant : la réhabilitation d'un bâtiment existant pour créer environ 11 logements collectifs et la construction d'environ 7 logements individuels à Cazères (31).

CLIENT:

ALTEAL

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

09/06/2026