Retour aux résultats

Démolition, déconstruction et désamiantage - Ecole de Kergroes - Rue Louis Le Guennec - MOELAN SUR MER

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

21/05/2026

Alloti

Non

Clôture

15/06/2026 Moins de 5 jours

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Démolition, déconstruction et désamiantage - Ecole de Kergroes - Rue Louis Le Guennec - MOELAN SUR MER
Lieu d'exécution: , 29350 MOELAN SUR MER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 3 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 15/06/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Gilbert FAVENNEC
Courriel: gfavennec@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 21/05/2026


 Mots-clés

Il reste 5 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Travaux de désamiantage, déconstruction et démolition de l'ilot Denfert au Teil (07)

CLIENT:

EPORA

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

07/07/2026

TRAVAUX DE DEPOLLUTION, DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION D'UNE ANCIENNE ECOLE

CLIENT:

Commune de Saint Mars du Désert

REGION:

CLÔTURE:

26/06/2026

Travaux de déconstruction et de désamiantage d'une maison et ses annexes à BOURBACH-LE-BAS

CLIENT:

Etablissement Public Foncier d'Alsace

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

08/07/2026

Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis Rue Gustave Gilbert à PLELO (22170)

CLIENT:

Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

24/06/2026

Réhabilitation de l'école maternelle La Taillée à SAUJON - DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION

CLIENT:

Ville de Saujon (17)

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

11/06/2026

Travaux de désamiantage, curage et déconstruction de l’ancien site DORÉ-DORÉ

CLIENT:

Communauté de Communes Seine et Aube

REGION:

CLÔTURE:

22/06/2026

Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis Rue de Penthièvre à JUGON-LES-LACS (22270).

CLIENT:

Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

22/06/2026

Travaux de désamiantage et déconstruction dans le cadre de la renaturation du site de la Goule d'eau

CLIENT:

CA REDON AGGLOMERATION

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

19/06/2026

Désamiantage et déconstruction des logements de fonction du Collège "Les Sablons" à Buzançais

CLIENT:

DÉPARTEMENT DE L'INDRE

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

18/06/2026

Déconstruction de l'ancienne école Anne Frank située 18 Rue Guynemer à Argentan

CLIENT:

Mairie d'Argentan

REGION:

CLÔTURE:

23/06/2026