Rénovation et hybridation de la chaufferie collective du foyer de Ker Odet - PLOMELIN

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

14/05/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

15/06/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Rénovation et hybridation de la chaufferie collective du foyer de Ker Odet - PLOMELIN
Lieu d'exécution: 29700 PLOMELIN

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 1.5 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le réglement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 15/06/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Christophe LE GORGU
Courriel: clegorgu@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 13/05/2026



Mots-clés

Il reste 28 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Travaux de rénovation de la chaufferie collective du site "Le Bois-Lys"

CLIENT:

Ville de Dammarie-Les-Lys

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

18/05/2026

RENOVATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DE LA SALLE KER ANNA

CLIENT:

COMMUNE DE ERGUE GABERIC

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

19/05/2026

Conduite et maintenance de la chaufferie collective du réseau de chaleur de Paimpont

CLIENT:

CC BROCELIANDE COMMUNAUTE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

09/06/2026

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre concernant la chaufferie collective et les chaudières individuelles au gaz

CLIENT:

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

18/05/2026

Travaux de réhabilitation de la cuisine collective et rénovation thermique du Centre des Landes à Monteneuf

CLIENT:

CC DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

04/06/2026