Retour aux résultats

Construction de 24 logements - Coteaux de Cuzon - QUIMPER

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

11/05/2026 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

08/06/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Construction de 24 logements - Coteaux de Cuzon - QUIMPER
Lieu d'exécution: , 29000 QUIMPER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENTS- VRD
2 - GROS OEUVRE - RAVALEMENT
3 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - BARDAGE
4 - COUVERTURE / BARDAGE ZINC - ETANCHEITE
5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - FERMETURES
6 - SERRURERIE
7 - MENUISERIES INTERIEURES
8 - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS PLATRE
9 - REVETEMENTS DE SOLS- FAIENCE
10 - PEINTURE
11 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
12 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
13 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 08/06/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Alexandra PLONEIS
Courriel: aploneis@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 11/05/2026



 Mots-clés

Il reste 24 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

LE VIGNON-EN-QUERCY (46110)« Les Coteaux de Pech Maillot »Construction de 10 logements

CLIENT:

LOT HABITAT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

02/06/2026

Réalisation de maquettes numériques dans le cadre de la construction d’un hôtel des solidarités à Quimper

CLIENT:

COMMUNE DE QUIMPER

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

22/05/2026

Construction de 4 maisons neuves et réhabilitation d'une ancienne école en 4 logements - (29370) coray « 18 route de quimper » - relance du lot a16 « terrassements – vrd »

CLIENT:

Finistère Habitat

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

21/05/2026

MAITRISE D'OEUVRE QUERENAING - CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET REHABILITATION DE 2 LOGEMENTS

CLIENT:

SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (SIGH)

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

15/06/2026

SAINT-HERBLON ZAC Cottereuil ilot 05 – Maîtrise d'œuvre pour la construction de 42 logements collectifs – N° OP000496

CLIENT:

NEOTOA

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

26/05/2026

CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS MITOYENS

CLIENT:

Commune de Labrit

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

04/06/2026

"LA JOYAU" - Construction de 47 logements - 1 LCR et 1 loge gardien - Quartier La Meynard - Fort-de-France

CLIENT:

SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972)

REGION:

Outre-Mer

CLÔTURE:

27/05/2026

Construction de 11 logements - Les Charmes à Sautron

CLIENT:

LA NANTAISE D'HABITATIONS

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

29/05/2026

Travaux de construction de 19 logements et rénovation d'une maison en 2 logements en location et accession sur la commune de SAINT PIERRE QUIBERON, 11 Avenue de Bretagne. Ce projet sera composé comme suit : - Le bâtiment (mixte) de 19 logements (locatifs + BRS) - La maison réhabilitée de 2 logements (locatifs) - 23 places de stationnements en sous-sol

CLIENT:

Aiguillon Construction (35)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

28/05/2026

Hautmont - avenue gambetta Construction de 37 logements collectifs

CLIENT:

PROMOCIL

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

18/05/2026