Retour aux résultats

Remplacement de 3 ascenseurs - Place d'Ecosse - QUIMPER

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

06/04/2026

Alloti

Non

Clôture

04/05/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Remplacement de 3 ascenseurs - Place d'Ecosse - QUIMPER
Lieu d'exécution: 29000 QUIMPER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 15 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une note indiquant les principales mesures prévues pour la sécurité et l'hygiène sur le chantier.
2. Les attestations de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
- Attestation d'encadrement de chantier
- Attestation d'encadrement technique
- Attestation d'encadrement mixte (opérateur/encadrant)
Et les modes opératoires dédiés à ce marché.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 04/05/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Benoit LE MAOUT
Courriel: blemaout@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 03/04/2026



 Mots-clés

Il reste 17 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Opération de remplacement de 4 Ascenseurs Bâtiment B5 - 2, 4, 6 Place des Sports SAINT DENIS (93)

CLIENT:

LOGIREP

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

17/04/2026

REMPLACEMENT DES ASCENSEURS DANS LES RESIDENCES POUR ETUDIANTS

CLIENT:

Seqens (92)

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

20/04/2026

REMPLACEMENT DE 17 ASCENSEURS – SITE HUMBERT – LE HAVRE

CLIENT:

Logéal Immobilière (76)

REGION:

Normandie

CLÔTURE:

13/05/2026

Travaux de remplacement et de modernisation d'ascenseurs

CLIENT:

ICF HABITAT SOCIAL SA D'HLM

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

23/04/2026

TRAVAUX DE RENOVATION ET DE REMPLACEMENT DE 2 ASCENSEURS - HOTEL DE VILLE

CLIENT:

Ville des Sables d'Olonne (85)

REGION:

CLÔTURE:

22/04/2026

TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE MODERNISATION DES ASCENSEURS DU SITE DE MONTIGNY LES METZ

CLIENT:

Nové Gestion (75)

REGION:

CLÔTURE:

20/04/2026

Marché de travaux de remplacement complet de huit ascenseurs (4lots) - 2026-15

CLIENT:

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

REGION:

CLÔTURE:

11/05/2026

Lot 1 (Centre ville) Entretien, télésurveillance, remplacement et rénovation de 50 ascenseurs

CLIENT:

Coop'Ivry Habitat

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

12/04/2026

Remplacement d'un ascenseur

CLIENT:

COMMUNE DE CHATEAULIN

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

18/05/2026

Travaux de remplacement de deux d’ascenseurs, EHPAD Emile Gibier, ORVAULT

CLIENT:

Groupe Arcade-VYV Pays de la Loire (HARMONIE HABITAT, Arche promotion, Aiguillon construction..)

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

04/05/2026