Retour aux résultats

Viabilisation de 15 lots - Ty Pin - LANDREVARZEC

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

06/04/2026

Alloti

Non

Clôture

04/05/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Viabilisation de 15 lots - Ty Pin - LANDREVARZEC
Lieu d'exécution: 29510 LANDREVARZEC

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENT VOIRIE
2 - RESEAUX EP AEP
3 - RESEAUX FT
4 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de laconsultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 04/05/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Gilbert FAVENNEC
Courriel: gfavennec@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 03/04/2026



 Mots-clés

Il reste 16 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Renouvellement réseaux EU/EP/AEP - Rue de Quilinen et Rue de Ty Coat LANDREVARZEC

CLIENT:

CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

15/05/2026

Viabilisation du lotissement communal charigou 3 (15 lots)

CLIENT:

ST FRONT

REGION:

CLÔTURE:

13/05/2026

Création et viabilisation d'une voie de desserte pour 8 lots - Rue des Vignerons

CLIENT:

COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

12/05/2026

Marché de travaux pour la viabilisation de 20 lots libres - Portes du Golf 2 - ZAC EPERON

CLIENT:

SEDRE

REGION:

Outre-Mer

CLÔTURE:

12/05/2026

Travaux de viabilisation de lots d'activités sur le site "Le Bas Pays" à Pont Sainte Maxence

CLIENT:

INGE'OISE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA C.C.P.O.H.

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

13/05/2026

Travaux de viabilisation (V.R.D.) - Lotissement La Pichetière 6 - Tranche 2

CLIENT:

Commune de L'Herbergement (85)

REGION:

CLÔTURE:

07/05/2026

Travaux de viabilisation du lotissement "du Stade" à MONTSUZAIN

CLIENT:

Commune de Montsuzain

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

03/05/2026

Travaux d'aménagement et de viabilisation du Lotissement "La Bouillonnière" en 2 tranches

CLIENT:

Mairie de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

REGION:

CLÔTURE:

22/05/2026

Travaux de viabilisation et d'aménagements paysagers - Lotissement Chapeau aux Moines à La Chapelle Launay (44)

CLIENT:

LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT - SELA

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

22/04/2026

Aménagement du lotissement communal " Le Prieuré ", avec viabilisation de 27 lots à usage d'habitation (création des voiries, trottoirs, stationnements et accès, réseau eaux pluviales, espaces verts).

CLIENT:

Commune de Vouillé les Marais (85)

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

23/04/2026