Retour aux résultats

Réaménagement de bureaux dans les locaux de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

29/01/2026

Alloti

Non

Clôture

16/03/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Réaménagement de bureaux dans les locaux de l'OPAC de Quimper-Cornouaille
Lieu d'exécution: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - Charpente Bois - Couverture
2 - Revêtements de sols
3 - Cloisons
4 - Menuiseries Intérieures Bois
5 - Faux Plafonds
6 - Peinture
7 - Chauffage Ventilation Plomberie
8 - Electricité

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 16/03/2026 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Renseignement d'ordre technique:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Date d'envoi à la publication : 26/01/2026


 Mots-clés

Il reste 29 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Marché à bons de commande : Remplacement de VMC sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

16/03/2026

Maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement de bureaux - Mission Locale du Pays de Dinan

CLIENT:

MISSION LOCALE DU PAYS DE DINAN

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

02/03/2026

NETTOYAGE DES LOCAUX, BUREAUX ET VITRES

CLIENT:

WIPSE

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

06/03/2026

Réaménagement fonctionnel des bureaux de la SOAME

CLIENT:

SOAME-SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENT

REGION:

Outre-Mer

CLÔTURE:

04/03/2026

Contrat de prestations de nettoyages des bureaux et locaux de BATIGERE HABITAT

CLIENT:

BATIGERE HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

05/03/2026

BOURG ST MAURICE Les Gémeaux, Le Verseau et Le Tétras Lyre A - Aménagement de 3 logements locatifs dans les locaux d'OPAC SAVOIE - Marchés de travaux

CLIENT:

OPAC SAVOIE

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

12/03/2026

26S0033 - Entretien ménager des bureaux du siège, des agences et des locaux techniques de Morbihan Habitat

CLIENT:

Morbihan Habitat (56)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

23/03/2026

Le Bouscat - Ancien EHPAD Tivoli - Réhabilitation de 169 logements collectifs et bureaux en résidence universitaire et locaux

CLIENT:

GIRONDE HABITAT

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

06/03/2026

Prestations de nettoyage courant, bureaux et locaux accueillant du public, pour le bénéfice du Parc national de Port-Cros

CLIENT:

Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer

REGION:

Provence-Alpes-Côte d'Azur

CLÔTURE:

10/03/2026

Mission de maîtrise d'œuvre relatif à des travaux d’Aménagement des locaux techniques de l'unité balistique et construction de bureaux modulaires sur le site POLICE de MORNE VERGAIN aux ABYMES

CLIENT:

Ministère de l'Intérieur

REGION:

Outre-Mer

CLÔTURE:

23/02/2026