Retour aux résultats

Rénovation de 14 chaufferies collectives gaz sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

28/10/2025

Alloti

Non

Clôture

01/12/2025

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: rénovation de 14 chaufferies collectives gaz sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille
Lieu d'exécution: , 29000 QUIMPER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
3. le candidats devra être titulaire du label RGE ( Reconnus Garant de l'environnement)

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents du marché.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 01/12/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: chaufferies
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/



 Mots-clés

Il reste 28 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

La société de gestion de l'aéroport Quimper Cornouaille, société exploitante de l'aéroport Quimper Bretagne, a pour projet la mise en œuvre de matériels de balisage lumineux : création d'un PAPI au QFU 27 et pose de régulateurs à l'aéroport Quimper Bretagne

CLIENT:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FINISTERE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

26/11/2025

Système d'acquisition dynamique pour les travaux de rénovation des chaufferies GAZ sur le patrimoine de Paris Habitat OPH

CLIENT:

PARIS HABITAT - OPH

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

16/02/2033

Remplacement de 57 chaudières sur le patrimoine de l'OPAC 36

CLIENT:

OPAC 36

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

07/11/2025

Exploitation des installations des chaufferies collectives du patrimoine de CHAUMONT HABITAT- VISITE OBLIGATOIRE

CLIENT:

Chaumont Habitat

REGION:

CLÔTURE:

01/12/2025

Entretien des parties communes du patrimoine de l'OPAC 36 - Lot 4

CLIENT:

OPAC 36

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

14/11/2025

Système d'Acquisition Dynamique pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements individuels et de petits collectifs sur l'ensemble du patrimoine de l'OPAC de l'Oise

CLIENT:

OPAC DE L'OISE

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

09/09/2028

Désinsectisation et dératisation de logements et parties communes de certains bâtiments du patrimoine de l'OPAC 36

CLIENT:

OPAC 36

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

18/11/2025

Entretien des espaces verts et des abords aménagés sur le patrimoine d'OPAC SAVOIE - Accords-cadres à bons de commande

CLIENT:

OPAC SAVOIE

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

10/11/2025

Système d'acquisition dynamique relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz naturel à destination des chaufferies d'une partie du patrimoine de Paris Habitat-OPH

CLIENT:

PARIS HABITAT - OPH

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

27/03/2026

Nettoyage des conteneurs, des locaux, des aires de stockage des ordures ménagères et des gaines vide-ordures sur le patrimoine d'OPAC SAVOIE - Accord-cadre à bons de commande

CLIENT:

OPAC SAVOIE

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

13/11/2025