Retour aux résultats

RELANCE LOT CHARPENTE 21 logements Stang an Aman QUIMPERLE

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

16/07/2025

Alloti

Non

Clôture

04/08/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: RELANCE LOT CHARPENTE 21 logements Stang an Aman QUIMPERLE
Lieu d'exécution: , 29300 QUIMPERLE

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: RELANCE LOT CHARPENTE 21 logements Stang an Aman QUIMPERLE

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 22 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Le prix des prestations - 60
Le mémoire technique - 25
Délai d'exécution - 15

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 04/08/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: relance charp 21 Stang An Aman
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Gilbert FAVENNEC
Courriel: gfavennec@opac-cornouaille.fr

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/



 Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

"JARDIN NOZAY" Construction d’un immeuble de 21 logements collectifs à ANGERS (49) - LOT 04 Charpente bois

CLIENT:

Aethica

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

16/10/2026

Travaux de refection de l'etancheite des toitures terrasses des batiments techno, H02 et logements au college Jean Rostand a Thouars Relance du lot 2 : Renforcement de la charpente

CLIENT:

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

30/09/2026

Travaux de rénovation énergétique et réaménagements intérieurs du CDAS de Brest Lambézellec - Relance du lot 2 - Couverture et Charpentes

CLIENT:

DEPARTEMENT DU FINISTERE

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

01/10/2026

"OP 847" Construction de 4 logements collectif à PLUVIGNER (56) - LOT N° 3a - CHARPENTE

CLIENT:

Armorique Habitat (sa HLM d'Armorique)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

28/09/2026

Relance lot 6 - Réhabilitation 21 logements, CHAVAGNE Résidence Le Mail (MAL), 20 avenue du Mail

CLIENT:

Aiguillon Construction (35)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

28/09/2026

"YONA" Construction de 65 logements collectifs à REZE (44) LOT 05 CHARPENTE, OSSATURE BOIS - BARDAGE

CLIENT:

Cisn coopérative

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

02/10/2026

"DUNEA" Construction 15 logements collectifs et 12 maisons individuelles à La Baule-Escoublac (44) Lot 02 : Charpente bois

CLIENT:

Kaufman & Broad Pays de Loire

REGION:

Pays de la Loire

CLÔTURE:

30/09/2026

"CARRE MADELEINE" Construction de 77 logements collectifs en 6 bâtiments, une crèche, un bureau et de 5 maisons accolées à VANNES (56) LOT 04 Charpente bois - murs à ossature bois – bardage bois

CLIENT:

Arc Promotion - Rennes

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

25/09/2026

Renovation de l'ecole primaire et de 2 logements locatifs apres un sinistre incendie – phase 1 travaux d'urgence toiture- 42 chemin des ecoles – 38270 st barthelemy. Lot n° 01 : demolitions – maconnerie – charpente – couverture - zinguerie

CLIENT:

Mairie de Saint Barthelemy

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

21/09/2026

OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS MULTISITES À DIJON - RELANCE LOT 2 ET 3

CLIENT:

Grand Dijon Habitat

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

08/10/2026