Retour aux résultats

VRD- Lotissement de 47 lots- Maner Beuliec- PLOGONNEC

Client

Opac Quimper Cornouaille

Marché

Travaux

Région

Bretagne

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

27/03/2025

Alloti

Non

Clôture

22/04/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Gildas LE GRAND
Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: VRD- Lotissement de 47 lots- Maner Beuliec- PLOGONNEC
Lieu d'exécution: , 29180 PLOGONNEC

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: VRD- Lotissement de 47 lots- Maner Beuliec- PLOGONNEC

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - TERRASSEMENT VOIRIE
2 - RESEAUX EU EP AEP
3 - RESEAUX SOUPLES
4 - AMENAGEMENT PAYSAGER

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Le prix des prestations - 60
Le mémoire technique - 25
Le délai d'exécution des prestations - 15

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 22/04/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 0659
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298559165
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Gilbert FAVENNEC
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556377
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: gfavennec@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-Cornouaille
Adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Télécopieur: +33 298552163
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
Adresse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/



 Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

Projet de viabilisation de 6 macrolots - Lotissement Kerinou - Rue de la presqu'île - PLOGONNEC

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

01/06/2026

Travaux de viabilisation d'un lotissement à usage d'habitation - lot unique VRD

CLIENT:

Commune de Saint Savinien sur Charente (17)

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

08/06/2026

LA CHAPELLE ST MESMIN - CLOS DE PAILLY - Travaux d'aménagement d'un lotissement- VRD

CLIENT:

VALLOIRE HABITAT

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

18/05/2026

HP 7137 et 7136 - Aménagement VRD pour la construction de 71 logements et 7 lots à bâtir - Bapaume - Rues de la Gare et du Gaz

CLIENT:

FLANDRE OPALE HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

11/05/2026

Relance des lots 8 - 10 - 16 - 20 - Réalisation de 11 logements collectif et 1 maison individuelle sis Lotissement " Clos des Acacias "- BLAIN (44130)

CLIENT:

Aiguillon Construction (35)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

18/05/2026

Consultation de maîtrise d'oeuvre pour :BERNES SUR OISE : 2, 4, 6 ,8, 10 ,12 ,14, 16 rue du Héron Cendré : Construction de 8 logements individuels locatifs sur les lots 8 à 15 du lotissement « Le Petit Bois »

CLIENT:

OPAC DE L'OISE

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

18/05/2026

Marché de travaux pour la viabilisation de 7 lots - lotissement de la résidence de la métairie à MENEAC (56490). L'opération est réalisée sur un foncier précédemment occupé par un ancien bâtiment de l'EHPAD et nécessite des travaux préparatoires de reprise de la voirie existante, et de dépose d'éléments des réseaux EP, EU, AEP et télécommunications, et de rétablir les raccordements pour la viabilisation des nouveaux lots.

CLIENT:

Morbihan Habitat (56)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

08/06/2026