Marché de travaux - Démolition curage désamiantage - 3 rue harpet à Vichy
Client
EVOLEA
Marché
Travaux
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Procédure
Procédure formalisée
Publié le
29/09/2026
Alloti
Non
Clôture
23/10/2026
Site de dématérialisation
Accéder au profil acheteurDCE · Voir et télécharger les 31 documents
Codes CPV
Il n'y a pas de code CPV pour cet appel d'offre
Détails de l'avis
AVIS DE MARCHE
Initial
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Anne Laure VENELNom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com
II. Description du marché
Nature de marché: Marché de TravauxObjet du marché: Marché de travaux - Démolition curage désamiantage - 3 rue harpet à Vichy
Lieu d'exécution: , 03200 Vichy
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: nonCaractéristiques principales: La présente consultation est rédigée pour des travaux de démolition curage désamiantage.
V. Durée du marché ou délai d'exécution
La durée du marché est de 4 mois.VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés:Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
OU
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Capacité technique: 1. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose.
4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, en indiquant si possible le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.
Niveau(x) minimal(aux): 1. Attestations SS3 et K-BIS.
VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptéeIX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.Prix - 60
Valeur technique - 30
Valeur environnementale - 10
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 23/10/2026 Heure locale: 12h00Délai minimum de validité des offres: 90 jours
XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2026-240-01-00-MRenseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif:Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Achat Foncier
Adresse: 6 Place de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/
Renseignement d'ordre technique:
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service développement et maîtrise d'ouvrage
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Courriel: evolea@evolea.fr
Adresse internet: http://www.evolea.fr/
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/
11 jours
pour répondre à ce marché