Retour aux résultats

Marché de travaux - Construction de 3 logements - Lotissement Garenne-Gayot à Neuilly-Le-Réal

Client

EVOLEA

Marché

Travaux

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

27/01/2026

Alloti

Non

Clôture

23/02/2026

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché de travaux - Construction de 3 logements - Lotissement Garenne-Gayot à Neuilly-Le-Réal
Lieu d'exécution: , 03340 NEUILLY LE REAL

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: La consultation concerne la construction de 3 logements à Neuilly-Le-Réal.

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - GROS-OEUVRE - VRD (lot principal)
2 - CHARPENTE
3 - COUVERTURE-ZINGUERIE
4 - MENUISERIES EXTERIEURES
5 - MENUISERIES INTERIEURES
6 - PLATRERIE-PEINTURE
7 - CARRELAGE-FAÃ ENCE
8 - SOLS SOUPLES
9 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE-SANITAIRE
10 - ELECTRICITE COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

OU
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME). En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.
3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant, si possible, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.
4. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.

Niveau(x) minimal(aux): 4. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 65
Valeur technique - 30
Considérations sociales - 5

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 23/02/2026 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 26-018-00-00-M
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Marina Leconte
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Achat Foncier
Adresse:
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Myriam ARNAUD
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: marnaud@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/



 Mots-clés

Il reste 8 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

NEUILLY-SUR-SEINE (92) CONCEPTION-REALISATION POUR LA CONSTRUCTION DE 99 LOGEMENTS (70 LOGEMENTS LOCATIFS LIBRES ET 29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX) ET DEMOLITION PREALABLE DE BATIMENTS EXISTANTS (ANCIENNE CLINIQUE + INFRASTRUCTURE) / PHASE 1

CLIENT:

Seqens (92)

REGION:

CLÔTURE:

16/03/2026

Construction d'une maison de la vie associative à Villeneuve-la-Garenne (92390)

CLIENT:

MAIRIE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

10/03/2026

Construction de 12 logements collectifs (LLS) et 4 maisons individuelles (BRS) - Lotissement de la Chesnaie de Tréoguer à PLOEREN

CLIENT:

Morbihan Habitat (56)

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

16/02/2026

Marché de travaux pour la construction de 10 logements individuels à fleurbaix

CLIENT:

COPRONORD

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

20/02/2026

Construction d’un lotissement de 21 parcelles de terrain à bâtir et réfection de la rue Neuve

CLIENT:

Commune de Fontaine-les-Grès

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

26/02/2026

Construction de 3 logements "Tiez an Tour Tan II"

CLIENT:

COMMUNE D ILE DE BATZ

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

26/02/2026

Maitrise d'oeuvre pour la construction de 4 logements individuels, lotissement Rue du Maucoudert, sur la commune de SAINT DIZIER MASBARAUD.

CLIENT:

CREUSALIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CREUSE

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

23/02/2026

CHARLEVILLE MEZIERES - 9 et 11 Boulevard de Béthune - Construction de 8 logements et réhabilitation de 3 logements Lot n°01 - Gros OEuvre

CLIENT:

SA HLM ESPACE HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

23/02/2026

Construction de 20 maisons - Lotissement "Les Grelets" - Rue Guynemer à Romorantin- Lanthenay

CLIENT:

LOIR&CHER LOGEMENT

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

04/03/2026

Consultation d'entreprises de travaux pour la construction neuve de 11 logements intermédiaires en matériaux bio-sourcés et de réemploi à TOURS (37100)

CLIENT:

TOURS MÉTROPOLE HABITAT

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

25/02/2026