Retour aux résultats

Relance - Marché de travaux - Acquisition-amélioration de 9 logements au 9 rue Denain à Moulins - Relance lots 4 et 6

Client

EVOLEA

Marché

Travaux

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Procédure

Avis d'appel public à concurrence (Autre)

Publié le

08/12/2025 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

23/12/2025

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Relance - Marché de travaux - Acquisition-amélioration de 9 logements au 9 rue Denain à Moulins - Relance lots 4 et 6
Lieu d'exécution: , 03000 Moulins

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: La présente consultation constitue une relance pour les lots 4 (menuiseries intérieures) et 6 (carrelage-faïence).

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - Lot 4 - Menuiseries intérieures
2 - Lot 6 - Carrelage-Faïence

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

OU
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME). En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant et/ou K-BIS.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.
4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, en indiquant, si possible, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.
5. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.

Niveau(x) minimal(aux): 5. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 65
Valeur technique - 30
Considérations sociales - 5

X. Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures: 23/12/2025 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 25-164-00-00-R
Renseignements complémentaires:
Les candidatures et offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Marina Leconte
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Achat Foncier
Adresse:
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Frédéric FUSIL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481643
Courriel: ffusil@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/



 Mots-clés

Il reste 11 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

ACQUISITION AMELIORATION D'UN IMMEUBLE DE 9 LOGEMENTS - (605A) 82 RUE DE LA BRETONNERIE A ORLEANS

CLIENT:

LES RÉSIDENCES DE L'ORLÉANAIS

REGION:

CLÔTURE:

12/01/2026

Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'Acquisition-Amélioration de 12 Logements au 58/60 rue Lamartine à Clermont-Ferrand

CLIENT:

ASSEMBLIA

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

12/12/2025

Acquisition - amélioration de 5 logements et 1 local commercial au 152 rue de Metz à Hagondange

CLIENT:

SEM EUROMETROPOLE METZ HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

19/12/2025

25712 - ACQ – rue de la liberté – Construction de 9 logements locatifs - Relance du lot 9 VRD

CLIENT:

Maisons et Cités (59)

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

15/12/2025

LOUDEAC 32 rue de la Gare - Construction de 32 logements Relance lots 4 et 5

CLIENT:

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TERRES D'ARMOR HABITAT

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

18/12/2025

Acquisition d'outillages et produits divers, services et maintenance pour les ateliers mécaniques du SDIS 34 et du CD 34-Relance lots 3 et 9

CLIENT:

SDIS 34

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

07/01/2026

Marché de travaux pour la réhabilitation d'un bâtiment de 50 logements sis 1 à 9 allée Houdon à Boulogne sur Mer (62200) - Relance Lot n° 9 suite déclaration de consultation sans suite

CLIENT:

URBAVILEO (62)

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

12/12/2025

Relance des lots n°2, 7, 8, 9 et 10 du marché de travaux de rénovation thermique de la mairie de NEVEZ.

CLIENT:

COMMUNE DE NEVEZ

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

10/12/2025

Fourniture et livraison de denrées alimentaires - relance suite à infructuosité des lots n°6, 7 et 8

CLIENT:

MAIRIE DE ANZIN

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

18/12/2025

Travaux de restauration du massif occidental de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons (02) Lots 4, 5, 6, 7 et 9

CLIENT:

VILLE DE SOISSONS

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

19/12/2025