Retour aux résultats

Marché de travaux - Réfection du rez-de-chaussée du CHRS à MOULINS

Client

EVOLEA

Marché

Travaux

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

23/11/2025 Moins de 5 jours

Alloti

Non

Clôture

16/12/2025

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché de travaux - Réfection du rez-de-chaussée du CHRS à MOULINS
Lieu d'exécution: , 03000 Moulins

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Le présent marché concerne les travaux de réfection du rez-de-chaussée du CHRS à Moulins. Les travaux se dérouleront en site occupé et devront être terminés pour le 31 juillet 2026.

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE
2 - PLATRERIE PEINTURE (lot principal)
3 - CARRELAGE FAÃENCE
4 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE
5 - ELECTRICITE GENERALE

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)

Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

OU :

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose.
4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (préciser, si possible, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux). Maximum 10 références, les plus pertinentes.

Niveau(x) minimal(aux): 1. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 40
Valeur technique - 60

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 16/12/2025 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2025-290-00-00-M
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Fanny ASSELOT
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Achat Foncier
Adresse:
Téléphone: +33 470082043
Courriel: fasselot@evolea.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant:  
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service patrimoine
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/



 Mots-clés

Il reste 18 jours
pour répondre à ce marché

Appels d'offres similaires

Travaux de réfection du Square Jean Moulin à Villeneuve-La-Garenne (92390)

CLIENT:

MAIRIE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

28/11/2025

Travaux pour la restructuration du rez-de-chaussée du Clos d'Espiès

CLIENT:

COMMUNE DE GIÈRES

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

12/12/2025

Marché de travaux d'étanchéité des cours QI MOULINS

CLIENT:

Ministère de la Justice

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

05/12/2025

Marché de travaux pour la réfection des balcons et des façades -Résidence Mouvaux

CLIENT:

LILLE MÉTROPOLE HABITAT

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

19/12/2025

Réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de Voiron

CLIENT:

VILLE DE VOIRON

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

28/11/2025

Marché de travaux de réfection du bardage sud-ouest de la Nef C sur les Chantiers Navals de La Ciotat

CLIENT:

LA CIOTAT SHIPYARDS

REGION:

Provence-Alpes-Côte d'Azur

CLÔTURE:

28/11/2025

AMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA MAIRIE DE BERGHEIM

CLIENT:

COMMUNE DE BERGHEIM

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

11/12/2025

Marché de travaux pour la réfection des sanitaires au lycée Louis Darmanté à Capbreton - 2025G000T051370000

CLIENT:

Région Nouvelle-Aquitaine

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

19/12/2025

Marché public de travaux pour la réfection de l'étanchéité du Splash Pad de la Piscine Plein Air à Obernai - Relance

CLIENT:

CC du Pays de Sainte Odile

REGION:

CLÔTURE:

12/12/2025

Travaux de réfection des étanchéités des toitures terrasses et des couvertures des bâtiments du Marché International de Rungis pour 2025

CLIENT:

SEMMARIS

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

05/12/2025