Retour aux résultats

Marché de travaux - Acquisition-Amélioration de 9 logements au 9 rue Denain à Moulins

Client

EVOLEA

Marché

Travaux

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

08/07/2025

Alloti

Non

Clôture

31/07/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Correspondant: Anne Laure VENEL
Nom de l'organisme acheteur: EVOLEA
Informations d'adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.evolea.fr/
URL profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché de travaux - Acquisition-Amélioration de 9 logements au 9 rue Denain à Moulins
Lieu d'exécution: , 03000 Moulins

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: La présente consultation vise à retenir les entreprises qui réaliseront les travaux de second oeuvre sur l'opération d'acquisition-amélioration de 9 logements inclusifs au 9 rue Denain à Moulins.

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - MACONNERIE - RAVALEMENT
2 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
3 - PLATRERIE-PEINTURE
4 - MENUISERIES INTERIEURES
5 - SOLS SOUPLES
6 - CARRELAGE-FAÃENCE
7 - CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE
8 - ELECTRICITE

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

OU
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME). En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.


Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique: 1. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant et/ou K-BIS.
2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.
4. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, en indiquant, si possible, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux.
5. Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.

Niveau(x) minimal(aux): 5. Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 65
Valeur technique - 30
Considérations sociales - 5

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 31/07/2025 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 90 jours

XI. Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 25-164-00-00-M
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Marina Leconte
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Achat Foncier
Adresse:
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr

Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Marina Leconte
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481627
Courriel: achat@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/


Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
Adresse internet: http://evolea.e-marchespublics.com


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Anne Laure VENEL
Personne morale, Organisme, Etablissement: EVOLEA
Adresse: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Téléphone: +33 470481600
Courriel: achats@evolea.fr
Adresse internet: https://www.evolea.fr/



 Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

MOE concernant l'acquisition amélioration de 15 logements rue Mont Seigneur Pelt

CLIENT:

SEM EUROMETROPOLE METZ HABITAT

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

29/09/2026

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR L'ACQUISITION AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS ET 1 LOCAL ASSOCIATIF - 30 RUE VICTOR HUGO A RIVE DE GIER

CLIENT:

HABITAT ET METROPOLE SAINT-ETIENNE

REGION:

Auvergne-Rhône-Alpes

CLÔTURE:

29/09/2026

Maitrise d’œuvre pour l’acquisition-amélioration de 3 logements, la construction de 4 logements en BRS et la construction de 3 logements « Cap Cos » à Lesperon

CLIENT:

XLHABITAT

REGION:

Nouvelle-Aquitaine

CLÔTURE:

24/09/2026

Marché de Maitrise d'oeuvre dans le cadre de l'opération d'acquisition amélioration / construction neuve de l'opération "Santa Rita" à Bastia

CLIENT:

SA ERILIA, SOCIÉTÉ À MISSION

REGION:

Corse

CLÔTURE:

21/09/2026

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration du confort thermique de 30 logements individuels situés rue Pierre Brossolette à ROYE (80700)

CLIENT:

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

21/09/2026

Construction de 9 logements collectifs, rue Odette PUIGEAUDEAU, à PONT L'ABBE (29)

CLIENT:

Opac Quimper Cornouaille

REGION:

CLÔTURE:

28/09/2026

Marché de travaux relatif à la construction de 22 logements collectifs situés rue Boilly et rue Marquant à Saint Pol sur mer

CLIENT:

Habilians (59)

REGION:

CLÔTURE:

25/09/2026

Marché de travaux en vue de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants en classe F et G pour plusieurs résidences d'Habitat du GardRésidence "Les Gravillons" 1 rue de la grave à Sommières.

CLIENT:

HABITAT DU GARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

21/09/2026

Marché de travaux concernant la mise en place d'étanchéité liquide sur terrasse - Rue des Roses à Mondelange. Visite obligatoire le 9 Septembre 2026 de 9H30 à 10H00

CLIENT:

VIVEST (57)

REGION:

Grand-Est

CLÔTURE:

23/09/2026

Travaux d’amélioration de 26 logements répartis sur deux résidences à Larmor Plage et Gestel (56) LOT 02 : MENUISERIES – METALLERIE

CLIENT:

Espacil Habitat Patrimoine Travaux

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

17/09/2026