Retour aux résultats

TRAVAUX POUR LE REAMENAGEMENT DE LA RUE THIERS DE LA RUE PHILONARDE A LA PORTE THIERS (3 Lots)

Client

TECELYS

Marché

Travaux

Région

-

Procédure

Procédure formalisée

Publié le

18/03/2025

Alloti

Non

Clôture

15/04/2025 Marché clôturé

Lien source

Détails de l'avis

Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

Annonce No : 4c95d57f-6ca6-4655-9a48-5a355043b257
I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : SPL TECELYS
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 53524571600019
Code Postal : 84918
Ville : Avignon Cedex 9
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://tecelys.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_7912_1082051.html
Identifiant interne de la consultation : Thiers - Travaux - Avignon
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
 Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : Zalateu Sylvain
email : sylvain.zalateu@tecelys.fr
Tél : +33 432707332

Section 3 : Procedure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
o Les certificats de qualification suivants :  LOT 01 : 122, 2321,2342, 341, 3421, 3422, 3424, 3431, 3432, 3433, 3451, 346, 347, 3611, 3641, 3642, 372, 376, 5118, 513, 5143, 5144, 5162, 5183, 681,  LOT 02 : 633, 6413, 651, 652, 6711, 672  LOT 03 : Qualipaysage aménagements paysagers confirmé, arrosage automatique confirmé, entretien d'aménagements paysagers confirmé ou équivalence sur références et moyens.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
o Le chiffre d'affaires annuel du candidat ou, dans le cas d'un groupement le chiffre d'affaires cumulé des membres du groupement, sur la moyenne des trois dernières années dans le domaine objet de la présente consultation les minimums requis sont les suivants :  Lot 01 : 6 millions,  Lot 02 : 300 000,  Lot 03 : 600 000
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
o Un dossier de références vérifiables d'exécution de travaux en adéquation avec le marché concerné (opérations de complexité, d'échelle ou de contexte équivalent) au cours des cinq dernières années.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 15 Avril 2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX POUR LE REAMENAGEMENT DE LA RUE THIERS DE LA RUE PHILONARDE A LA PORTE THIERS (3 Lots)
CPV - Objet principal : 45233252.
Type de marché : Travaux
Lieu principal d'exécution du marché : Avignon
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Oui
Type de marché réservé :
Marché réservé à une structure d'insertion par l'activité économique ou une structure équivalente, employant au moins 50% de travailleurs défavorisés.
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.

Section 5 : Lots

Description du lot n° 1 :
Intitulé du lot : "Génie Civil, Voirie Revêtements bétons et pierre naturelle et réseaux divers" Le marché comporte se décompose en tranches : Tranche ferme : Réaménagement de la section entre Paul Sain et Guillaume Puy (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 1 : Réaménagement de la section entre carrefour Guillaume Puy et Buffon (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 2 : Réaménagement de la section entre carrefour Buffon et Porte Thiers Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 3 : Réaménagement des rues Buffon et Guillaume Puy jusque connexion à la rue des Ecoles Délai d'exécution : 4 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire du marché en cas de non-affermissement d'une tranche.
CPV - Objet principal : 45233252.
 Lieu d'exécution du lot n° 1 : Avignon

Description du lot n° 2 :
Intitulé du lot : "Eclairage public et réseaux secs" Le marché comporte se décompose en tranches : Tranche ferme : Réaménagement de la section entre Paul Sain et Guillaume Puy (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 1 : Réaménagement de la section entre carrefour Guillaume Puy et Buffon (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 2 : Réaménagement de la section entre carrefour Buffon et Porte Thiers Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 3 : Réaménagement des rues Buffon et Guillaume Puy jusque connexion à la rue des Ecoles Délai d'exécution : 4 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire du marché en cas de non affermissement d'une tranche.
CPV - Objet principal : 45233252.
 Lieu d'exécution du lot n° 2 : Avignon

Description du lot n° 3 :
Intitulé du lot : "Plantations et arrosage" Le marché comporte se décompose en tranches : Tranche ferme : Réaménagement de la section entre Paul Sain et Guillaume Puy (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 1 : Réaménagement de la section entre carrefour Guillaume Puy et Buffon (hors carrefour) Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 2 : Réaménagement de la section entre carrefour Buffon et Porte Thiers Délai d'exécution : 5 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Tranche optionnelle 3 : Réaménagement des rues Buffon et Guillaume Puy jusque connexion à la rue des Ecoles Délai d'exécution : 4 mois hors GPA et préparation chantier Délai d'affermissement : 18 mois à compter de la notification du marché. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire du marché en cas de non-affermissement d'une tranche.
CPV - Objet principal : 45233252.
 Lieu d'exécution du lot n° 3 : Avignon


Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : La présente consultation se décompose en trois lots (1 marché par lot); le soumissionnaire peut présenter une offre pour un, deux ou les trois lots. Dans le cadre de sa politique d'achats responsables et de lutte contre les exclusions, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions des articles L 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché des clauses d'insertion sociales, dans les conditions définies, à l'Article relatif à la clause sociale d'insertion dans le CCAG 2021 de référence. Sont concernés par cette clause sociale les lots 1 et 2 (voir RPC, AE et CCAP). Intitulé des trois lots : Lot 1 : Génie Civil, Voirie Revêtements bétons et pierre naturelle et réseaux divers Lot 2 : Eclairage public et réseaux secs Lot 3 : Plantations et arrosage
Date d'envoi du présent avis : 17 Mars 2025



Mots-clés

Ce marché est clôturé

Appels d'offres similaires

Réaménagement de la Grande Rue de Maubec. Travaux VRD pour le réaménagement de la Grande Rue de Maubec.

CLIENT:

Mairie de MAUBEC

REGION:

CLÔTURE:

25/05/2026

Lot 3 : Aménagement de l'accueil de l'Atelier rue RASPAIL

CLIENT:

Coop'Ivry Habitat

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

12/06/2026

Marché de travaux pour le réaménagement de la rue Triel à Chanteloup-les-Vignes

CLIENT:

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

REGION:

Île-de-France

CLÔTURE:

05/06/2026

Travaux de renouvellement de réseau d'eau potable rue de la Porte de Bécray et rue des îles Cozettes

CLIENT:

Rue

REGION:

Hauts-de-France

CLÔTURE:

05/06/2026

la consultation porte sur des Travaux de terrassements généraux, voirie, (LOT 1),ouvrages (lot 2), fourniture et pose de mobiliers (lot 3), espaces Verts (lot 4), signalisation directionnelle verticale et horizontale (lot 5) pour l'aménagement d'une

CLIENT:

Syndicat du Canal de Berry (18)

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

20/05/2026

Travaux d'enfouissement et de requalification des rues Belle rue Saint-Laurent et sous les Saints à Orléans (3 lots)

CLIENT:

ORLÉANS MÉTROPOLE

REGION:

Centre-Val de Loire

CLÔTURE:

05/06/2026

Travaux d'aménagement de la rue Pierre Dumas à Garons

CLIENT:

COMMUNE DE GARONS

REGION:

Occitanie

CLÔTURE:

29/05/2026

Travaux d'aménagement de la Rue des Vieilles Tanneries à Houdan.

CLIENT:

Commune de Houdan

REGION:

CLÔTURE:

04/06/2026

Marché de travaux d'aménagement de voirie – Rue de la Chaussée et rue du Lycée.

CLIENT:

COMMUNE DE DOUBS

REGION:

Bourgogne-Franche-Comté

CLÔTURE:

28/05/2026

Port de Saint-Quay-Portrieux (22) Réaménagement du bassin et du terre-plein secteur portuaire nord Phase 2 - Travaux de réaménagement terrestres et maritimes - Relance

CLIENT:

SEMBREIZH

REGION:

Bretagne

CLÔTURE:

30/06/2026